Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, kosztorys, zarzut potrącenia, instalacja, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, umowa, zakres roboty, pełnomocnik procesowy, kosztorys ofertowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie robót dodatkowych, umocowanie, kosztorys powykonawczy, wymagalność, koszt poprawek, usunięcie wady, praca dodatkowa, podniesienie zarzutu potrącenia

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, wynagrodzenie, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, wykonanie dzieła, odbiór końcowy, kompensata, umowa, obciążenie powodów, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach, umorzenie wierzytelności

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, spółka komandytowo-akcyjna, umowa, zarzut potrącenia, zajęcie pasa drogowego, kosztorys, interwenient uboczny, robota budowlana, podwykonawca, wezwanie do zapłaty, wynagrodzenie, protokół odbioru, wynagrodzenie powodów, zadanie, aneks, faktura, praca sprzętu, charakterze interwenientów

potrącenie

wierzytelność, faktura, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność powodów, wymagalność, datownik, dzień zapłaty, kierownik budowy, opóźnienie, dyrektor projektu, protokół odbioru robót, zarzut potrącenia, odwołanie do treści, roszczenie, niezgodność istotnych ustaleń, wzajemna wierzytelność, umowa, doręczenie, listopad

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, pozwany, usterka, komisja inwentaryzacyjna, elewacja, termin zgodny, odbiór robót, działanie komisji, wada, sprzeciw od nakazu zapłaty, wierzytelność powodów, zlecona robota budowlana, umowa, protokół odbioru, warszawa w warszawie, wypłata wynagrodzenia, odbiór częściowy

potrącenie

pozwany, wierzytelność, kara umowna, badanie zagęszczenia, oświadczenie o potrąceniu, porozumienie, alejka, ziemia i gruz, praca, usterka, zagęszczenie gruntu, badanie archeologiczne, koszt wykonania zastępczego, sprzeciw, praca powodów, wzajemna wierzytelność, opóźnienie, park, zarzut potrącenia, generalny wykonawca

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, faktura, pozwany, gotówka, samochód, potrącenie wzajemne wierzytelności, dokumentacja księgowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, strona powodowa, wierzytelność strony, określone oświadczenie woli, podniesienie zarzutu potrącenia, księgowa działalności, materialnoprawną podstawę, umorzenie wzajemnych wierzytelności, pełnomocnik, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, zakres umocowania

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie umowne, umowa, prawo potrącenia, pozwany, robota budowlana, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności powoda, wynagrodzenie, zapłata kary umowna, protokół rozliczenia, ustawowe prawo, wynagrodzenie za wykonane roboty, wzajemna wierzytelność, skuteczne oświadczenie, potrącenie umowne, potrącenie ustawowe, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, plaża, inwestor, wierzytelność, pozwany, podwykonawca, opóźnienie powoda, potrącenie kwot, umowa o roboty budowlane, niecka basenowa, umowa, inwestycja, sprzeciw, faktura, wysokość kary, okładzina, mozaika, wzajemna wierzytelność

potrącenie

wierzytelność, przedmiot umowy, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, wykonanie przedmiotu umowy, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, protokół rozprawy, przedawnienie, budowa, protokół odbioru, wierzytelność powodów, zapłata, projekt, ramienia generalnego, przedmiot umowy z opóźnieniem, pozwolenie na zajęcie pasa, ustawa o terminach, wykonanie wewnętrznej instalacji

potrącenie

faktura, kara umowna, opóźnienie, pozwany, hydrofornia, ministerstwo infrastruktury, biblioteka narodowa, oddanie dokumentacji, wierzytelność, nota, umowa, kopia, oświadczenie o potrąceniu, policja, protokół, kaucja, inwestor, wynagrodzenie, robota dodatkowa, termin

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, koszt wykonania zastępczego, przyłącze gazowe, pozwany, umocowanie, brak perspektywy, praca, etap, dokumentacja, naliczenie kary umownej, należność za wykonanie, zwłoka, zakończenie pracy, powstałe opóźnienie, odbiór prac, przedmiot umowy, wykonanie roboty, numer faktury

potrącenie

wierzytelność, pozwany, zarzut potrącenia, obudowa, szafa, oświadczenie o potrąceniu, dławik, faktura, szkoda materialna, uruchomienie systemu, oprogramowanie, przygotowanie instrukcji, świadek, wymagalność, potrącenie wierzytelności, konieczność wykonania dodatkowych prac, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzytelność powodów, nienależyte wykonanie umowy, zbiorcza faktura

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwany, nota obciążeniowa, odbiór końcowy, zewnętrzna instalacja, wierzytelność, gotowość odbioru, zatwierdzony protokół odbioru robót, kara umowna za zwłokę, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność, fakt potrącenia, budowa, faktura, zgłoszenie gotowości, certyfikat, ściśle określona sekwencja, przedmiot umowy, zwłoka w wykonaniu przedmiotu

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, nota obciążeniowa, pozwany, fax, umowa, zarzut potrącenia, przyjęcie dostawy, ton rzepaku, zapis o karach umownych, realizacja dostawy, dostawa rzepaku, własna wierzytelność, skutek potrącenia, wierzytelność powódki, nasiono, zwrot faktury, nasienie, rzepak za cenę

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, umowa, dniowe opóźnienie, remont drogi, usterka, faktura, odbiór robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, końcowy odbiór, termin zakończenia prac, droga leśna, umowa o roboty dodatkowe, wynagrodzenie przewidziane w umowie, leśny las, potrącenie wierzytelności powódki, nota obciążeniowa, dzień opóźnienia

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, oddanie przedmiotu umowy, oświadczenie o potrąceniu, zwłoka w oddaniu przedmiotu, pozwany, przedmiot umowy, budynek, potrącenie wierzytelności, dostawa i montaż urządzeń, woli potrącenia, instalacja wentylacyjna, faktura, kara umowna za zwłokę, umorzenie wierzytelności, wynagrodzenie umowne, instalacja, pismo z dni, dziennik budowy, odbiór robót

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, umowa przewozu, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, pozwany, zarzut potrącenia, umowa, dzień zapłaty, oświadczenie woli, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, faktura, złamanie zakazu konkurencji, usługa przewozów, firma konkurencyjna, wierzytelność powodów, umowa zakazu, rozwiązanie umowy

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, teren przedszkola, pozwany, potrącenie umowne, umowa o roboty budowlane, wynagrodzenie umowne, zarzut potrącenia, wzajemna wierzytelność, umowa, potrącenie wzajemne, zagospodarowanie terenów, postępowanie nakazowe, skuteczne potrącenie, oświadczenie o potrąceniu, zgoda na potrącenia, kompensata, naliczona kara, dłużnik, zapłata