Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

pompa, kara umowna, remont pompy, wartość umowy, wysokość kary umowna, termin wykonania remontu, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie, konieczność wykonania prac dodatkowych, instytucja miarkowania kary umownej, pozwana kara, interes wierzyciela, naliczenie kary, umowa, zużycie, wysokość zastrzeżonej kary, pozwane dotyczące wykonanie, transakcja handlowa, wykonanie usługi, relacja handlowa stron

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, praca, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek

kara umowna, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór

kara umowna, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, praca

kara umowna, front robót, opóźnienie, instalacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram

kara umowna, sprzęt, ministerstwo finansów, naprawa, monitor, polska, usterka, serwis, pozwany, urząd skarbowy, przyjęcie sprzętu, incydent, oświadczenie o potrąceniu, usunięcie awarii, uszkodzony sprzęt, wymiana sprzętu, wada, stawka kary umownej, miarkowanie kary, umowa

kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność, zakres odstąpienia

kara umowna, wierzytelność, umowa, umowa w trybie natychmiastowym, naliczona kara umowna, zobowiązanie niepieniężne, wartość miesięczna, zarzut potrącenia, skutek natychmiastowy, nota obciążeniowa, środek prewencyjny, świadczenie usług porządkowych, wierzytelność strony powodowej, należność z wierzytelnością, miesięczne wynagrodzenie, faktura vat, pozwany, dłużnik i wierzyciel, obiekt, klatka schodowa

kara umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, potrącenie, odstąpienie od umowy, termin określony w harmonogramie, inwestor, wymagalność roszczenia, podstawa do miarkowania, praca, wierzytelność, wykonanie pracy, zastrzeżona kara umowna, roszczenie o zwrot kaucji, rażące wygórowanie, inwestycja, liczna komplikacja, harmonogram robót, umocowanie osoby, umowa z dniem

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, oświadczenie, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie

kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik, realizacja systemu, ryzyko

kara umowna, zbiornik, termin dostawy, wierzytelność, dostawa przedmiotu, pozwany, umowa, mail, mieszalnik, dzień przekroczenia, przekroczenie terminów, dzień od daty podpisania, dostawa urządzeń, miarkowanie kary umownej, zarzut potrącenia, dokumentacja, wartość całego zobowiązania, podpisanie protokołu odbioru końcowego, opóźnienie, certyfikat

kara umowna, wynagrodzenie umowne, pozwany, zgodność z oryginałem, pojazd, przedmiot umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa strony, faktura, opóźnienie, regulamin udzielania zamówień, kserokopia, termin realizacji zamówienia, dostawa samochodów, oddanie przedmiotu umowy, dzień zwłoki, podwozie, awaria, kryterium oceny ofert, zwłoka w oddaniu przedmiotu

kara umowna, umowa, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, potrącenie, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności, termin otwarcia

kara umowna, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, praca, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę

kara umowna, warstwa ścieralna, nierówność, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel, wykonanie umowy, naliczenie kary, dokumentacja

kara umowna, dźwig, potrącenie, konserwator zabytków, opóźnienie, montaż dźwigu, nowe usytuowanie, wykonanie roboty, dźwig osobowy, wierzytelność, budynek dydaktyczny, przedmiot umowy, prawo zamówień publicznych, pozwany, pozwolenie na budowę, przekazanie terenu, naliczenie kary umownej, teren budowy, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna, przepompownia, budowa kanalizacji, potrącenie, opóźnienie, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, inwestycja, temperatura, zgrzewanie rur, zakończenie pracy, wykop, studnia, umowa, główny kolektor, nieterminowe zakończenie, tłocznia, praca, wykonanie pracy, pompa