Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 277/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-09-30

XI GC 1489/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, budowa odcinka drogi, pozwana spółka, przedmiotowa praca, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, wada, uzasadniające miarkowanie, przedmiot umowy, robota budowlana, warunki atmosferyczne, uwagę faktów, spoina, rozprawa strony, umowa o roboty, pas drogowy, wysokość zastrzeżonej kary
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • karta, miarkowanie kary umownej, budowa odcinka drogi, pozwana spółka, przedmiotowa praca, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, wada, uzasadniające miarkowanie, zapłata, przedmiot umowy, robota budowlana, warunki atmosferyczne, uwagę faktów, spoina, rozprawa strony, umowa o roboty, zakończenie pracy, pas drogowy, wysokość zastrzeżonej kary
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wierzyciel, umowa, poniesiona szkoda, pozwany, zobowiązanie, wysokość kary, zmniejszenie kary umownej
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, poniesiona szkoda, pozwany, dokumentacja projektowa, zobowiązanie, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, usterka, pozwany, wysokość kary umowna, wierzyciel
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

wada, pozwany, usunięcie usterki, umowa, szkoda, zmiarkowanie kary, wynagrodzenie, zmniejszenie kary umownej, wysokość kary
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • wada, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, szkoda, pozwany, wierzyciel, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna
Zobacz»

V ACa 147/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

pozwana spółka, szkoda, usterka, zastrzeżona kara, miarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • monitor, pozwana spółka, usterka i awaria, szkoda, szef inspektoratu, zapłata kary umowna, usterka, zastrzeżona kara, pierwsza instancja, brak szkody, miarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna, uzbrojenie, zastrzeżona kara umowna, awaria sprzętu, strona powodowa, informacja o wadzie, naliczona kara, odsetka
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

opóźnienie, wysokość kary umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usunięcie usterki, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, usunięcie usterki, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi
Zobacz»

II Ca 121/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 14 marca 2016

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, opóźnienie, zmniejszenie kary umownej, pozwany, zobowiązanie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, opóźnienie, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski
Zobacz»

II Ca 802/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, zobowiązanie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt
Zobacz»

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, zobowiązanie, wysokość kary umowna, opóźnienie, szkoda, wierzyciel
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, zobowiązanie, wysokość kary umowna, opóźnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary
Zobacz»

VII AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, umowa, wysokość kary umowna, zobowiązanie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień
Zobacz»

XXV C 1270/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa, zmiarkowanie, pozwany, zastrzeżona kara, wysokość kary, miarkowanie kary umownej
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, zmiarkowanie, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, zastrzeżona kara, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, wysokość kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wada, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, zobowiązanie, wierzyciel
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • wada, oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

kara umowna, miarkowanie kary, szkoda, zobowiązanie, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, opóźnienie, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, miarkowanie kary, szkoda, raport, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, zobowiązanie, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony
Zobacz»

I ACa 1196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

przedmiot umowy, zmniejszenie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, zobowiązanie, wada
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, przedmiot umowy, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, zobowiązanie, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach
Zobacz»

I ACa 367/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013

Data publikacji: 3 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, pozwany, przedmiot umowy, wysokość kary umowna
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, przedmiot umowy, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania
Zobacz»

II Ca 1057/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2014

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, usunięcie usterki, szkoda, wierzyciel, wysokość kary umowna, praca
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, szkoda, remont dachów, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin usunięcia usterek, praca
Zobacz»

I ACa 745/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, pozwany, zmniejszenie kary umownej, miarkowanie kary umownej
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót, odszkodowanie
Zobacz»

I C 115/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, wierzyciel, umowa, wysokość kary, pozwana spółka
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero, pozwana spółka, dotacja, rażące wygórowanie kary, urząd marszałkowski
Zobacz»

IX Ca 758/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 31 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy, usterka, wysokość kary umowna, opóźnienie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, świadomość braku obowiązku, przedmiot umowy, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, usterka, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Witkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Sałamaj,  Robert Bury
Data wytworzenia informacji: