Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

kara umowna, fontanna, inwestycja, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, opóźnienie, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, znaczna część, podwykonawca, zakończenie roboty, pozwany, umowa podstawowa, termin zakończenia, wartość, umowa, harmonogram, rażące wygórowanie, park, robota dodatkowa

kara umowna, pozwany, podwykonawca, naprawa gwarancyjna, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, terminowe usunięcie, podstawa do miarkowania kary, dłużnik, stwierdzona wada i usterka

kara umowna, wada budynku, umowa o roboty budowlane, ściana, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, pozwany, garaż, kolejna wada, ościeżnica, usunięcie wady, umowa, nieprawidłowe wykonanie, drzwi, robota budowlana, wykonanie zobowiązania, naliczanie kary, końcowy termin, gwarancja, elewacja, pismo z dni

kara umowna, mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne, projekt

pompa, kara umowna, remont pompy, wartość umowy, wysokość kary umowna, termin wykonania remontu, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie, konieczność wykonania prac dodatkowych, instytucja miarkowania kary umownej, pozwana kara, interes wierzyciela, naliczenie kary, umowa, zużycie, wysokość zastrzeżonej kary, pozwane dotyczące wykonanie, transakcja handlowa, wykonanie usługi, relacja handlowa stron

kara umowna, usterka, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, studnia, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja, protokół odbioru końcowego inwestycji, zgłoszenie podwykonawców, zeznanie przedstawiciela powódki

kara umowna, umowa, robota budowlana, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji

kara umowna, usterka, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, przedmiot umowy, usuwanie wad, protokół odbioru robót, odbiór robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia

kara umowna, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów, sposób wykonania prac

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie

kara umowna, usunięcie wady, usterka, wykonanie roboty, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, protokół z dni, przedmiot odbioru, pismo z dni, boisko szkolne

kara umowna, dzień opóźnienia, usunięcie wad i usterek, termin wykonania naprawy, naprawa gwarancyjna, termin umowny, umowa podwykonawcza, opóźnienie w usunięciu wady, wykonanie obiektów, zapłata kary umowna, robota poprawkowa, basen, powierzona praca, zawezwanie, usuwanie usterki, wartość umowy, pozwany, roszczenie, termin usunięcia wad, miarkowanie kary

kara umowna, system parkingowy, strona powodowa, usunięcie wad i usterek, serwer, część brakującej opłaty, wysokość kary umowna, kara umowna za zwłokę, funkcjonowanie parkingu, określenie sumy pieniężnej, zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, centrum, pozwany, zgłoszona usterka, określoność, zwłoka w usunięciu wady, gwarancja i rękojmia, naliczenie kary umownej, funkcjonowanie systemów

kara umowna, archiwum państwowe, dachówka, usunięcie wady, membrana, przeciekanie dachu, usterka, pozwana spółka, poddasze, pozwany, drabinka, skroplina, rura spustowa, zakres roboty, klapa, dokumentacja projektowa, rynna, obiekt, obróbka, połać

kara umowna, usterka, nadleśnictwo, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie

kara umowna, usterka, kanalizacja tłoczna, zbiornik przepompowni, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru końcowy, trasa kanalizacji, zagęszczenie gruntu, usunięcie wady, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie zobowiązania, sieć kanalizacyjna, cała trasa, studzienka kanalizacyjna, pierścień, zwłoka, woda w studni, mapa geodezyjna, zakres dokumentacji

kara umowna, dach, usterka, dachówka, usunięcie wady, pozwany, obiekt, rynna, zaciek, suma stopy, połać, poddasze, komin, membrana, pozwana spółka, stopa referencyjna, naprawa, przedstawiciel, gwarancja, rura spustowa

usterka, brama, kara umowna, przegląd, drzwi, samozamykacz, projekt, pomieszczenie, łańcuch, parapet zewnętrzny, urządzenie, skraplanie, montaż, producent, protokół z dni, wada, usunięcie usterki, rura, niewłaściwe używanie, nieterminowe usunięcie

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki

kara umowna, wada budynku, pismo z dni, ościeżnica, drzwi, garaż, kolejna wada, dowód doręczenia, dziedziny budownictwa, umowa o roboty budowlane, pozwany, salon, umowa, usunięcie wady, robota budowlana, klamka, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, elewacja, przenikanie wody