wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 lutego 2018
Data publikacji: 30 września 2020 Poziom podobieństwa: 57% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, miarkowanie kary, umowa o roboty budowlane -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, nota, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 14 lutego 2014
Data publikacji: 16 kwietnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, budowa, wykonanie roboty -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 4 grudnia 2014
Data publikacji: 22 kwietnia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćzbiornik, kara umowna, miarkowanie kary, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
zbiornik, kara umowna, wydanie zbiorników, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, pozwany, umowa, opóźnienie w wydaniu, najem, rozwiązanie umowy, zbiornik na paliwo, wykonanie zobowiązania, rodzaj zbiornika, nienależyte wykonanie, czynsz dzierżawny, litr, dłużnik, stawka, wezwanie do wydania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 4 października 2013
Data publikacji: 7 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, miarkowanie kary, potrącenie, praca, inwentaryzacja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, praca, inwentaryzacja, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 lipca 2014
Data publikacji: 17 września 2014 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie, umowa o roboty budowlane, miarkowanie kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, miarkowanie kary, wysokość kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 lipca 2020
Data publikacji: 26 stycznia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, potrącenie, projekt, pozwany, faktura, robota dodatkowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, potrącenie, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 30 listopada 2016
Data publikacji: 29 grudnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, umowa, miarkowanie kary, pozwana gmina, zbiornik, prawo zamówień publicznych -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, umowa, opóźnienie, inwestor, miarkowanie kary, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 18 lutego 2014
Data publikacji: 30 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, budowa, miarkowanie kary, pozwany, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, miarkowanie kary, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 14 lipca 2017
Data publikacji: 11 października 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, praca, podwykonawca, inwentaryzacja, budowa, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, siedziba prokuratury rejonowa, praca, biały montaż, podwykonawca, budynek dla potrzeb, protokół inwentaryzacji, inwentaryzacja, fotografia, budowa, termomodernizacja, zaprzestanie prac, wykonanie pracy, wynagrodzenie określone w umowach, większość urządzeń, umowa za odstąpienie, inwestycja, przebudowa budynków
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 1 czerwca 2022
Data publikacji: 29 stycznia 2024
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, miarkowanie kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, miarkowanie kary, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, umowne prawo, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu
Data orzeczenia: 9 grudnia 2016
Data publikacji: 5 stycznia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, gmina, budowa, miarkowanie kary, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, gmina, budowa, miarkowanie kary, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sali gimnastyczna, ekspektatywa wierzytelności, inspektor nadzoru inwestorskiego
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 czerwca 2016
Data publikacji: 29 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie
Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016
Data publikacji: 8 grudnia 2022 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie, budowa, faktura -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, potrącenie, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie
Data orzeczenia: 16 sierpnia 2022
Data publikacji: 1 grudnia 2022
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, zbiornik, potrącenie, protokół odbioru, pozwany, umowa, odbiór końcowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zbiornik, termin dostawy, potrącenie, protokół odbioru, wierzytelność, dostawa przedmiotu, pozwany, umowa, mail, mieszalnik, protokół odbioru końcowy, odbiór końcowy, dzień przekroczenia, przekroczenie terminów, dzień od daty podpisania, podpisanie protokółów, dostawa urządzeń, wartość cała, miarkowanie kary umownej
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 2 czerwca 2017
Data publikacji: 15 stycznia 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, budowa, pozwany, umowa, protokół odbioru, inwestycja, faktura -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, budowa, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia, żaluzja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 9 maja 2014
Data publikacji: 29 maja 2014 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, budowa, odstąpienie od umowy, inwestycja, miarkowanie kary, podwykonawca -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, miarkowanie kary, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 22 grudnia 2016
Data publikacji: 27 października 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, konsorcjum, miarkowanie kary, potrącenie, podwykonawca, umowa o roboty budowlane -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, konsorcjum, generalny wykonawca, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, umowa podwykonawcza, potrącenie, opóźnienie w zakończeniu, kara umowna za opóźnienie, inwestor, podwykonawca, powodowa kara umowna, powodu kara, naliczona kara umowna, mebel, umowa o roboty budowlane, wierzytelność, zarzut wygaśnięcia, umówiona praca, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 18 października 2022
Data publikacji: 15 czerwca 2023 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, budowa, praca, umowa o roboty budowlane -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, budowa, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, praca, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku
Data orzeczenia: 12 lutego 2016
Data publikacji: 29 września 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary, pozwany, przyczyna odstąpienia, budowa, faktura -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, porozumienie, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, zapłata kary, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, budowa, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, faktura
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 28 lutego 2018
Data publikacji: 18 maja 2018 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćkara umowna, budowa, odstąpienie od umowy, podwykonawca, pozwany, wykonanie roboty, miarkowanie kary, praca -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, warunek ogólny umowy, budowa, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, miarkowanie kary, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt
Zobacz» |