Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, wykonanie dzieła, budowa, odbiór końcowy, kompensata, umowa, obciążenie powodów, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach

potrącenie

wierzytelność, wykonanie roboty, instalacja, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, umowa, zakres roboty, pełnomocnik procesowy, kosztorys ofertowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie robót dodatkowych, kosztorys powykonawczy, wymagalność, koszt poprawek, usunięcie wady, praca dodatkowa, podniesienie zarzutu potrącenia, umocowanie pełnomocników, dowód z kosztorysu, opóźnienie w oddaniu

potrącenie

wierzytelność, przedmiot umowy, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, protokół rozprawy, przedawnienie, budowa, protokół odbioru, wierzytelność powodów, zapłata, projekt, ramienia generalnego, przedmiot umowy z opóźnieniem, pozwolenie na zajęcie pasa, ustawa o terminach

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, pozwany, usterka, komisja inwentaryzacyjna, elewacja, termin zgodny, odbiór robót, działanie komisji, wada, sprzeciw od nakazu zapłaty, wierzytelność powodów, zlecona robota budowlana, umowa, protokół odbioru, warszawa w warszawie, wypłata wynagrodzenia, odbiór częściowy

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, wymagalność wierzytelności, postaci umorzeń, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, warunek potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, właściwy adresat, umorzenie wierzytelności, nadejście terminu spełnienia świadczenia, lublin, faktura, dopuszczalność potrącenia, doręczenie wezwania do zapłaty, moc wsteczna, zaskarżalność, dzień zapłaty, pozwany, umowa handlowa, wzajemność

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, opóźnienie, pozwany, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, zarzut potrącenia, termin zapłaty, biuro prawne, nakaz zapłaty, wymagalność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wytoczenie powództwa, zapłata odsetek, potrącenie wzajemne, kwota odsetek za opóźnienie, wierzytelność powódki, sprzeciw, wzajemna wierzytelność, pełnomocnik, faktura

potrącenie

wierzytelność, faktura, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność powodów, wymagalność, datownik, protokół odbioru, dzień zapłaty, kierownik budowy, opóźnienie, dyrektor projektu, protokół odbioru robót, budowa, zarzut potrącenia, odwołanie do treści, roszczenie, niezgodność istotnych ustaleń, wzajemna wierzytelność, umowa

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, koszt wykonania zastępczego, przyłącze gazowe, pozwany, opóźnienie, umocowanie, brak perspektywy, etap, dokumentacja, naliczenie kary umownej, należność za wykonanie, zwłoka, zakończenie pracy, powstałe opóźnienie, należność, odbiór prac, przedmiot umowy, wykonanie roboty

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, usterka, wada i usterka, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności, oświadczenie strony powodowej, usunięcie wady, zarzut spełnienia świadczenia, umorzenie wierzytelności, postaci umorzeń, usuwanie wad, wierzytelność strony powodowej, skuteczność oświadczenia, powództwo opozycyjne, pozwany, izolacja tarasu, wymagalność, wada istotna

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, kara umowna, wada, umowa, dziennik budowy, gmina miejska, przebarwienie, pozwany, teren budowy, odbiór robót, plac budowy, inwestor, zarzut potrącenia, przekazanie terenu, warstwa wierzchnia, budowa boiska, nawierzchnia boiska, protokół odbioru, warunki pogodowe

potrącenie

opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, plaża, inwestor, wierzytelność, pozwany, podwykonawca, opóźnienie powoda, potrącenie kwot, umowa o roboty budowlane, niecka basenowa, umowa, inwestycja, sprzeciw, faktura, wysokość kary, okładzina, mozaika

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, komunikator, pozwany, zarzut potrącenia, transakcja handlowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, faktura, wymagalność, dzieło, kara umowna, nagranie rozmowy, rzeczony dokument, zapłata, zleceniobiorca, należność, rozmowa i wiadomość, koszt noclegu, umowa, zleceniodawca

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, pozwany, zakończenie roboty, wykonanie roboty, strona powodowa, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie za roboty dodatkowe, termin wykonania robót, wykop, poznanie, uzasadniony okres, przedmiot umowy, pompa, wierzytelność wzajemna strony, realia sporu, termin zakończenia robót, potrącenie wierzytelności, przedłużenie pracy

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zespół, tuleja, pozwany, faktura, sprzeciw od nakazu zapłaty, sztuka, oświadczenie o potraceniu, dług, odsetka, procesowy zarzut potrącenia, przedmiot potrącenia, należność, własna wierzytelność, skutek potrącenia, zaliczenie zapłaty, potrącenie wzajemnych należności, potrącenie z wierzytelnościami powódki, skonkretyzowanie

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, podział majątku, poprzednia sprawa, korespondencja, sprawa ponoszenia, przesyłka, obecne żądania, umorzenie wierzytelności, adres zakładu, bezumowne korzystanie, wykonalność, tytuł wykonawczy, potrącenie powódki, wierzytelność powódki, powaga rzeczy osądzonej, majątek wspólny, kredyt hipoteczny, skuteczność oświadczenia o potrąceniu

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, zarzut potrącenia, kara umowna, potrącenie wierzytelności, pozwany, materialnoprawne oświadczenie o potrąceniu, pełnomocnictwo, płytka, dojście do adresata, pisemne zamówienie, oświadczenie woli, dostawa materiałów budowlanych, zakres umocowania pełnomocnika procesowego, sprzeciw od nakazu zapłaty, składanie oświadczenia, brak umocowania, wysokość wierzytelności, złożenie materialnoprawnego oświadczenia, skorygowane faktury

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwany, nota obciążeniowa, odbiór końcowy, zewnętrzna instalacja, wierzytelność, gotowość odbioru, zatwierdzony protokół odbioru robót, kara umowna za zwłokę, protokół odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność, fakt potrącenia, budowa, faktura, zgłoszenie gotowości, certyfikat, ściśle określona sekwencja, umowa

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, zarzut potrącenia, pozwany, należność, wierzytelność powodów, umorzenie wierzytelności, wzajemna wierzytelność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, termin płatności, strona powodowa, wyrok przez sąd rejonowy, odsetka, wymagalność, należność główna, opóźnienie, cena sprzedaży, kloc, moc wsteczna, faza kompensacyjna

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwany, roszczenie wynikające z zobowiązania, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, procesowy zarzut potrącenia, dzień zapłaty, zapłata kary umowna, pełnomocnik procesowy, wymagalność roszczenia, potrącenie wierzytelności, zobowiązanie bezterminowe, składanie oświadczenia, poczta internetowa, oświadczenie woli, sprzeciw od nakazu zapłaty, wyrok z dna, pismo z dna, umocowanie

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwana wierzytelność, pozwany, kserokopia oświadczenia, faktura, tytuł wykonawczy, potwierdzenie zapłaty, wykonalność, potwierdzenie opłaty, zobowiązanie, reforma rolna, uznanie niewłaściwe, przedmiotowa nieruchomość, zastępstwo adwokackie, odzyskanie nieruchomości, dziedziczenie roszczenia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, warszawa w sprawie, przejęcie przez skarb państwa