Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

projekt, zapłata kary umowna, organizacja ruchu, przedmiot umowy, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji, opiniowanie projektów, obiekt mostowy

kara umowna

dzieło, projekt, opóźnienie, koncepcja projektowa, opóźnienie w wykonaniu dzieła, wersja robocza, miarkowanie kary umownej, wspólnota mieszkaniowa, ukończenie dzieła, nadbudowa i rozbudowa, uzgodnienie projektu, rozbudowa kamienicy, uzyskanie warunków technicznych, wierzyciel, opracowanie, umowa, warunek techniczny przyłączenia, zapłata kary umowna, opóźnienie powódki, wykonanie zobowiązania

kara umowna

usługa pralnicza, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik, oświadczenie, wyprana bielizna, kryterium, odbiorca

kara umowna

kara umowna, projekt, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie

kara umowna

kara umowna, projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji, wada

kara umowna

kara umowna, konsorcjum, generalny wykonawca, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, umowa podwykonawcza, potrącenie, umowa, opóźnienie w zakończeniu, kara umowna za opóźnienie, inwestor, podwykonawca, powodowa kara umowna, powodu kara, naliczona kara umowna, mebel, umowa o roboty budowlane, wierzytelność, zarzut wygaśnięcia, umówiona praca

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, opóźnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, obowiązek zapłaty kary

kara umowna

zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej

kara umowna

wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, umowa, dzieło, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia, umowa strony

kara umowna

inwentaryzacja geodezyjna, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie przedmiotu, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, ocena prawidłowa

kara umowna

kaucja gwarancyjna, podwykonawca, wykonawstwo zastępcze, przedawnienie, wykonanie zastępcze, roszczenie, dzień opóźnienia, dłużnik, rażące wygórowanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, usunięcie wad przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzyciel, okres gwarancji i rękojmia, zwłoka, usterka, wartość umowy, pozwany, pozew

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, zawezwanie do próby ugodowej, druga próba, wierzyciel, opóźnienie, pozwany, gmina, robota dodatkowa, szkoda, wykonanie umowy, płyta boiska, umowa, sporządzony protokół odbioru, podstawa do miarkowania kary, środek z unii europejskiej, przerwanie biegu przedawnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, wójt, zastosowanie miarkowania kary

kara umowna

kara umowna, kwartał, opóźnienie, konsorcjum, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, przedmiot umowy, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, wynagrodzenie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie przedmiotu, teren, upływ terminu realizacji umowy

kara umowna

umowa, zaprzestanie świadczenia, porzucenie, konsument, zleceniodawca, świadczenie umowy, zleceniobiorca, tryb natychmiastowy, zastrzeżona kara umowna, umowa zlecenia, wypowiedzenie umowy, pozwany, wierzyciel, zapis pktu, dobry obyczaj, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, powierzona czynność, przedawnienie, natychmiastowe powiadomienie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, dokumentacja projektowa, projekt, przedmiot umowy, dokumentacja projektowa zgodnie, komisja oceny projektów, zmniejszenie kary umownej, przyjaźń, pozwany, opóźnienie w wykonaniu umowy, przebudowa instalacji, rażące wygórowanie, zwłoka, umowa wynagrodzenia, uzgodnienie projektu, dzień opóźnienia, data rozpoczęcia prac, warszawa w warszawie, wykonanie zobowiązania

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia

kara umowna

kara umowna, dokumentacja projektowa, pozwany, opóźnienie, hangar, projekt, przekazanie dokumentacji, umowa, projektant, wykonanie umowy, nota, orzeczenie o stanie, instalacja gaśnicza, stacja transformatorowa, zeznanie świadków, prace projektowe, udzielenie zamówienia publicznego, umowny termin, notatka, korespondencja strony

kara umowna

zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie przedmiotu, świadomość braku obowiązku, przedmiot umowy, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika, uniknięcie przymusu

kara umowna

umowa, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy, stan zwłoki, prezes zarządów

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie przedmiotu, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie