wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 7 października 2016
Data publikacji: 23 listopada 2016 Poziom podobieństwa: 93% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, suma gwarancyjna, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, suma gwarancyjna, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje
Zobacz» |
wyrok Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 11 października 2018
Data publikacji: 20 lutego 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 80% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, beneficjent, kara umowna, wezwanie, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, beneficjent, kara umowna, syndyk masy upadłości, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, wezwanie, gmina miasta, wypłata środków z gwarancji, wykorzystanie gwarancji, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna za odstąpienie, lider, zobowiązanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data orzeczenia: 8 kwietnia 2013
Data publikacji: 8 czerwca 2013 Poziom podobieństwa: 80% Wspólna treśćgwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, oświadczenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, oświadczenie beneficjenta, rektor, notariusz, pismo kanclerza, kopia uchwały, pisemne wezwanie, akt nominacji, nienależyte wykonanie, umocowanie, beneficjent gwarancji, oświadczenie, wymóg formalny, zobowiązanie, prawna gwarancja, uczelniana komisja wyborcza, inwestor zastępczy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 21 marca 2018
Data publikacji: 29 maja 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 79% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, kara umowna, pisemne wezwanie, beneficjent, oświadczenie, kontrakt, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, pismo, interwenient uboczny, syndyk masy upadłości, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wypłata środków z gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, okres obowiązywania gwarancji, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt, pozwany, zgłoszenie żądania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 17 grudnia 2014
Data publikacji: 24 sierpnia 2017 Poziom podobieństwa: 79% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, suma gwarancyjna, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, beneficjent, umowa, pozwany, wykonanie kontraktów -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, suma gwarancyjna, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, beneficjent, zapłata sumy gwarancyjnej, umowa gwarancji, wymóg formalny, oświadczenie beneficjenta, należyte wykonanie kontraktu, umowa, niezwłoczne przekazanie, treść gwarancji, pośrednictwo banków, zobowiązanie, wypłata sumy, pozwany, stopień zaawansowania prac, wykonanie kontraktów
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 19 lipca 2016
Data publikacji: 22 listopada 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 78% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, beneficjent, kontrakt, wezwanie, interwenient uboczny, zapłata, umocowanie osoby, suma gwarancyjna, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, beneficjent, kontrakt, wypadek gwarancyjny, wypłata środków z gwarancji, wezwanie, roszczenie beneficjenta, interwenient uboczny, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zapłata, umocowanie osoby, obowiązek gwaranta, zapłata sumy gwarancyjnej, suma gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, formalne żądanie, umowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 15 października 2015
Data publikacji: 17 marca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 78% Wspólna treśćgwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wykonanie kontraktów, interwenient uboczny, beneficjent, pozwany, odstąpienie od umowy, pierwsze żądanie, kara umowna, oświadczenie woli -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wykonanie kontraktów, należyte wykonanie kontraktu, stosunek podstawowy, interwenient uboczny, wezwanie na piśmie, beneficjent, warunek kontraktu, treść gwarancji, pozwany, odstąpienie od umowy, pierwsze żądanie, budowa i wyposażenie, kara umowna, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, zarzut nadużycia prawa, oświadczenie woli, pierwsze wezwanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 11 czerwca 2015
Data publikacji: 26 sierpnia 2015 Poziom podobieństwa: 78% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, kara umowna, suma gwarancyjna, odstąpienie od umowy, wykładnia oświadczenia woli, wezwanie do zapłaty -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, wypłata gwarancji, gwarant, wypadek gwarancyjny, czynność ubezpieczeniowa, beneficjent, błędna wykładnia oświadczenia woli, kara umowna, suma gwarancyjna, brak zapłaty należności, odstąpienie od umowy, zapłata należności pieniężnych, wykładnia oświadczenia woli, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wypłatę roszczeń, beneficjant, wykonawca należności, umowa o roboty, karta wzoru podpisów
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 23 maja 2018
Data publikacji: 11 września 2018 Poziom podobieństwa: 77% Wspólna treśćbeneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, odstąpienie od umowy, kara umowna, suma gwarancyjna, wezwanie do zapłaty kary, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, kara umowna, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, suma gwarancyjna, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 26 czerwca 2014
Data publikacji: 22 lipca 2014 Poziom podobieństwa: 77% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, wykonanie kontraktów, pisemne wezwanie, beneficjent, wezwanie do zapłaty kary, suma gwarancyjna, umocowanie osoby -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, umowa gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, wykonanie kontraktów, pisemne wezwanie, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty kary, wypłata sumy, boisko, strona wykonawcy, suma gwarancyjna, umocowanie osoby, potwierdzenie wysłania, orlik, wypłata gwarancji, pisemne oświadczenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 8 marca 2016
Data publikacji: 6 maja 2016 Poziom podobieństwa: 76% Wspólna treśćodstąpienie od umowy, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, udzielona gwarancja, wina wykonawcy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
odstąpienie od umowy, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia, skutek odstąpienia od umowy, wina wykonawcy, pozwany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 17 czerwca 2014
Data publikacji: 10 stycznia 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 76% Wspólna treśćgwarant, beneficjent, odstąpienie od umowy, kara umowna, pozwany, żądana kwota, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, suma gwarancyjna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarant, beneficjent, odstąpienie od umowy, kara umowna, pozwany, żądana kwota, kwota stała, oświadczenie beneficjenta, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, rachunek główny, interwenient uboczny, upadłość układowa, sprawa w charakterze interwenienta, nadzorca sądowy, bank, opozycja, suma gwarancyjna, poświadczenie podpisu, wypłata sumy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015
Data publikacji: 29 czerwca 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 76% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, gwarant, wykonanie kontraktów, pisemne wezwanie, wezwanie do zapłaty, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, podwykonawca, beneficjent, gwarant, wykonanie kontraktów, należyte wykonanie kontraktu, pisemne wezwanie, beneficjent gwarancji, gwarancja bankowa, zapłata kwot należnych, klauzula, potwierdzenie wysłania, wezwanie do zapłaty, kopia wezwania do zapłaty, nienależyte wykonanie kontraktu, bank, pozwany, pozwany ubezpieczyciel, wezwanie do zapłaty kwot, umowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 17 stycznia 2014
Data publikacji: 26 lutego 2014 Poziom podobieństwa: 76% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, gwarant, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, suma gwarancyjna, pierwsze żądanie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, podwykonawca, roszczenie beneficjenta, upływ ważności, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, termin ważności gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, odmowa zapłaty, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, treść gwarancji, suma gwarancyjna, nota księgowa, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie, żądanie zapłaty z gwarancji
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 8 marca 2016
Data publikacji: 19 maja 2016 Poziom podobieństwa: 76% Wspólna treśćbeneficjent, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
beneficjent, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, wezwanie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, umowa, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter abstrakcyjny
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017
Data publikacji: 1 listopada 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 75% Wspólna treśćkara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, odstąpienie od umowy, gwarant, wykonanie kontraktów, suma gwarancyjna, wezwanie do zapłaty -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, odstąpienie od umowy, gwarant, należyte wykonanie kontraktu, wykonanie kontraktów, zarząd mienia, suma gwarancyjna, robota budowlana, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, nienależyte wykonanie, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, wezwanie do zapłaty, okres ważności gwarancji, zapłata kary umowna, roszczenie beneficjenta, prawo odstąpienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 23 lutego 2018
Data publikacji: 16 lipca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 75% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, kara umowna, odstąpienie od umowy, pisemne wezwanie, gwarant, żądana kwota, pozwany, ubezpieczyciel, beneficjent -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, nota księgowa, należyte wykonanie kontraktu, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, kara umowna, odstąpienie od umowy, pisemne wezwanie, gwarant, umowa gwarancji, kopia wezwania, żądana kwota, pozwany, wymóg formalny, ubezpieczyciel, beneficjent gwarancji, wymóg gwarancji, wykonawca kary umownej, beneficjent, zadanie inwestycyjne
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 3 marca 2016
Data publikacji: 23 marca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 75% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, gwarant, odstąpienie od umowy, kontrakt, gmina, udzielona gwarancja, pozwany, zapłata -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, weksel, gwarant, beneficjent gwarancji, odstąpienie od umowy, kontrakt, umowa generalna, gmina, udzielona gwarancja, deklaracja wekslowa, prawna gwarancja, należyte wykonanie kontraktu, realizacja gwarancji, udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, pozwany, nienależyte wykonanie, ogólny warunek umowy, stosunek podstawowy, zapłata
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Data orzeczenia: 10 lutego 2022
Data publikacji: 8 marca 2022
Istotność:
Poziom podobieństwa: 75% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, suma gwarancyjna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, burmistrz, wymóg formalny, wezwanie do zapłaty, miasto, skarbnik, interwenient uboczny, termin podpisania umowy, istotny wpływ na rozstrzygnięcie, żądanie zapłaty, prawo zamówień publicznych, treść gwarancji, wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, umowa gwarancji, suma gwarancyjna, strona powodowa, rewitalizacja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 20 września 2017
Data publikacji: 18 grudnia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 75% Wspólna treśćgwarancja ubezpieczeniowa, interwenient uboczny, beneficjent, kara umowna, wezwanie, umowa, udzielona gwarancja, odpowiedzialność gwaranta -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
stosunek podstawowy, gwarancja ubezpieczeniowa, interwenient uboczny, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wezwanie, umowa, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, termin obowiązywania gwarancji, uprawnienie z gwarancji, charakter gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, treść gwarancji, rękojmia za wady, roszczenie, umowa podwykonawcza
Zobacz» |