Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

kara umowna, termin zakończenia robót, termin wykonania robót, umowa, robota budowlana, oczyszczalnia, faktyczny dzień, miarkowanie kary umownej, dzień zakończenia robót, pozwolenie wodnoprawne, decyzja i pozwolenie, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna, pozwany, zmiarkowanie kary umownej, brak szkody, ściek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opóźnienie, rozruch technologiczny

kara umowna

pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

wykonawca zastępczy, inwestor, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót

kara umowna

kara umowna, zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, budowa, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny

kara umowna

strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, przedmiot umowy, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa

kara umowna

kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, odbiór robót, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie

kara umowna

kara umowna, usterka, nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac

kara umowna

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie

kara umowna

kara umowna, zakończenie roboty, przedmiot umowy, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, budowa, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu

kara umowna

kara umowna, usterka, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi

kara umowna

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, umowa, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów, zwłoka

kara umowna

kara umowna, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość

kara umowna

kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, front, zakres roboty, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, prawo budowlane, usterka, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, remont dachów, nienależyte wykonanie, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, budowa, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, odbiór robót, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, etap, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa

kara umowna

kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie, nadużycie prawa

kara umowna

kara umowna, inwestor, umowa, pozwany, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, budowa, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja