wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 23 września 2014
Data publikacji: 13 stycznia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćzakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, budowa, pozwany, umowa, inspektor nadzoru, wysokość kary umowna, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, budowa, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 22 października 2015
Data publikacji: 18 marca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 69% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, zakończenie roboty, wysokość kary umowna, termin zakończenia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów, zwłoka, przesunięcie terminów, wykonanie rozbiórki, kompensacyjna kara
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 27 lutego 2013
Data publikacji: 21 marca 2013 Poziom podobieństwa: 69% Wspólna treśćbudowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda, wykonywanie robót
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data orzeczenia: 19 grudnia 2013
Data publikacji: 31 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 69% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, wysokość kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 26 lutego 2014
Data publikacji: 18 marca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćopóźnienie, umowa, termin wykonania zamówienia, pozwany, miarkowanie kary umownej, termin realizacji -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
opóźnienie, agregat, umowa, opóźnienie w dostawie, gaz medyczny, termin wykonania zamówienia, pozwany, miarkowanie kary umownej, podwykonawca, termin realizacji, opóźnienie w realizacji, przyłącze kablowe, realizacja umowy, przedmiotowa kara umowna, wykonanie roboty, dodatkowy odcinek, protokół bezusterkowego odbioru, wpływ na opóźnienie, przedmiot umowy, wypadek opóźnienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupcy
Data orzeczenia: 25 stycznia 2018
Data publikacji: 30 października 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, opóźnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, termin
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 22 maja 2015
Data publikacji: 20 sierpnia 2015 Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćwysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019
Data publikacji: 23 maja 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćopóźnienie, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wykonanie umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
opóźnienie, miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy, żandarmeria
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 4 grudnia 2019
Data publikacji: 14 kwietnia 2020 Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćopóźnienie, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie umowy, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie umowy, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 27 listopada 2014
Data publikacji: 5 lutego 2015 Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćbudowa, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
budowa, dziennik budowy, ugoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, prawo budowlane, ustępstwo, siedziba w miejscowości, zapłata kary umowna, szkoda, wierzyciel, przedmiotowa kara umowna, prace budowlane, umowa, dom, kierownik budowy, umowa o roboty budowlane
Zobacz» |
wyrok Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 28 listopada 2013
Data publikacji: 25 marca 2014 Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie umowy, inwestycja, termin zakończenia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, część dofinansowania, wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, inwestycja, termin zakończenia, znaczne wykonanie, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku
Data orzeczenia: 5 października 2017
Data publikacji: 22 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, wykonanie umowy, wysokość kary umowna, termin realizacji -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wykonanie umowy, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 25 maja 2018
Data publikacji: 12 lipca 2019 Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćpozwany, miarkowanie kary umownej, umowa, budowa, inwestycja, prawo zamówień publicznych, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, umowa, budowa, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 marca 2022
Data publikacji: 18 października 2022
Istotność:
Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćzakończenie roboty, termin zakończenia, umowa, robota budowlana, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, pozwany, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
zakończenie roboty, termin zakończenia robót, termin wykonania robót, termin zakończenia, umowa, robota budowlana, oczyszczalnia, faktyczny dzień, miarkowanie kary umownej, dzień zakończenia robót, pozwolenie wodnoprawne, decyzja i pozwolenie, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna, pozwany, zmiarkowanie kary umownej, brak szkody, ściek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opóźnienie
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Data orzeczenia: 4 listopada 2016
Data publikacji: 11 stycznia 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, dłużnik, biurowiec, usterka, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy, komisja dokonująca odbioru
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu
Data orzeczenia: 30 maja 2016
Data publikacji: 14 czerwca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, opóźnienie, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, opóźnienie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, pozwany, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero, pozwana spółka, dotacja, rażące wygórowanie kary, urząd marszałkowski
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 18 listopada 2014
Data publikacji: 26 stycznia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćumowa, termin, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, umowa, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 29 października 2014
Data publikacji: 14 marca 2016 Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, opóźnienie, realizacja zamówienia, pozwany, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, opóźnienie, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćwykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku
Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014
Data publikacji: 4 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie zamówienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, urząd marszałkowski województwa, guma do żucia, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, zmniejszenie kary umownej, wysokość kary umowna, dłużnik, pozwany, wartość zobowiązania, kara umowna na wypadek, terminowe wykonanie, wykonanie zamówienia, brak szkody, kryterium przydatności, wysokość poniesionej szkody, znaczna część, zwłoka w dostarczeniu
Zobacz» |