wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 28 grudnia 2017
Data publikacji: 18 czerwca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 13 listopada 2015
Data publikacji: 2 grudnia 2015 Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćodstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, pozwany, łącząca strona -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 lipca 2020
Data publikacji: 26 stycznia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet, załącznik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 4 października 2013
Data publikacji: 7 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 20 marca 2014
Data publikacji: 10 kwietnia 2014 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, skuteczność odstąpienia od umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia, inwestor
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 20 marca 2017
Data publikacji: 27 marca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 lutego 2018
Data publikacji: 30 września 2020 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, nota -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, nota, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 lipca 2014
Data publikacji: 17 września 2014 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie, wierzytelność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 13 marca 2017
Data publikacji: 20 kwietnia 2017 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, potrącenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, etap, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, zadanie, pozwolenie na budowę, miarkowanie kary umownej, cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu, potrącenie, zarzut potrącenia, kara umowna za odstąpienie, koncepcja architektoniczna, projekt zamienny, wynagrodzenie, reprezentant powódki, treść porozumienia, inwestycja, zakres prac
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 31 maja 2016
Data publikacji: 29 listopada 2016 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie
Data orzeczenia: 30 maja 2016
Data publikacji: 29 czerwca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, potrącenie, pozwany, wierzytelność, strona wykonawcy, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwana spółka, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, potrącenie, przyczyna opóźnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie roboty, pozwany, ustęp, syndyk masy upadłości, harmonogram, wartość umowna, wadliwa reprezentacja, wierzytelność, strona wykonawcy, oświadczenie o odstąpienia, spółka od umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018
Data publikacji: 20 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, powodu kara -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, szatnia, wysokość kary umowna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pracownik powoda, pozwany, wpływ alkoholu, zmiarkowanie kary umownej, miesięczna wartość, nietrzeźwość pracownika, sporna kara umowna, przyczyna odstąpienia, uniwersytet, wartość brutto, powodu kara, nałożona kara umowna, podstawa miarkowania kary umownej, praca w stali, faktura
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016
Data publikacji: 29 maja 2020 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, nota -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, nota, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 12 października 2018
Data publikacji: 23 stycznia 2019 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, umowa, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, pismo, wierzytelność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, województwo, umowa, pozwany, przedmiotowe zadanie, wykonanie przedmiotu umowy, szkoda, odszkodowanie, urząd marszałkowski, termin, modernizacja drogi, utrata dofinansowania, oświadczenie o potrąceniu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, kompensacyjna kara, pismo z dni, zobowiązanie, pismo, wierzytelność, wierzyciel
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie
Data orzeczenia: 18 czerwca 2014
Data publikacji: 26 listopada 2014 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, umowa, pismo -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, umowa, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 27 stycznia 2014
Data publikacji: 26 lutego 2014 Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, wierzytelność, nota, umowa, oświadczenie o potrąceniu, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wierzytelność, nota, umowa, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna z umowy, zwłoka, przedawnienie, umowa strony, dzieło, nota księgowa, przedwczesność, termin wykonania umowy, okres rękojmi, wynagrodzenie, roszczenie, inwestor, etap, naruszenie przez sąd
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 25 lipca 2016
Data publikacji: 1 września 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie, wzajemna wierzytelność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, budynek, umowa o roboty budowlane, obiekt, pozwany, potrącenie, dokonanie miarkowania kary umownej, przekazanie terenu budowy, wzajemna wierzytelność, niespełnione świadczenie, termoizolacja, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, wierzytelność powódki, kwota kosztorysowa, wartość robót, kosztorys, skuteczne potrącenie, zwłoka dłużnika, współdziałanie z dłużnikiem
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 lutego 2016
Data publikacji: 10 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 28 listopada 2018
Data publikacji: 3 grudnia 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, potrącenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, plac budowy, oświadczenie o odstąpienia, zlecenie, pisemna wersja, protokół negocjacji, brak podpisu, brak frontu robót, wino powoda, zeznanie świadków strony, kara umowna za odstąpienie, potrącenie, nienależyte wykonanie, termin realizacji, pełnomocnictwo, podpis strony, protokół finansowy, wykazanie zawinienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 17 marca 2015
Data publikacji: 11 marca 2020 Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, nota, pozwany, oświadczenie o potrąceniu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, nota, umowa konsorcjum, pozwany, kara umowna za odstąpienie, tiret, uczestnik konsorcjum, prawo zamówień publicznych, gwarancja bankowa, współuczestnictwo konieczne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa przez powódkę, powódkę kary, umowa o roboty budowlane, wykonanie roboty, dokonanie potrącenia, strona powodowa, naliczona kara umowna
Zobacz» |