Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

kara umowna, pozwany, podwykonawca, naprawa gwarancyjna, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, terminowe usunięcie, podstawa do miarkowania kary, dłużnik, stwierdzona wada i usterka

kara umowna

podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, umowa, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, studnia, usunięcie usterki, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja, protokół odbioru końcowego inwestycji, zgłoszenie podwykonawców, zeznanie przedstawiciela powódki

kara umowna

system parkingowy, strona powodowa, usunięcie wad i usterek, zwłoka, serwer, część brakującej opłaty, wysokość kary umowna, kara umowna za zwłokę, funkcjonowanie parkingu, określenie sumy pieniężnej, zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, centrum, pozwany, zgłoszona usterka, określoność, zwłoka w usunięciu wady, gwarancja i rękojmia, naliczenie kary umownej, funkcjonowanie systemów

kara umowna

kara umowna, dzień opóźnienia, usunięcie wad i usterek, termin wykonania naprawy, naprawa gwarancyjna, termin umowny, umowa podwykonawcza, opóźnienie w usunięciu wady, wykonanie obiektów, zapłata kary umowna, zapłata kary, robota poprawkowa, basen, powierzona praca, zawezwanie, usuwanie usterki, wartość umowy, pozwany, roszczenie, termin usunięcia wad

kara umowna

kara umowna, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz, poniesienie przez powódkę szkody

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary

kara umowna

kara umowna, nadleśnictwo, usunięcie usterki, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, umowa, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, zasadność miarkowania, minimalny nakład, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów

kara umowna

kara umowna, mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne, projekt

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, kaucja gwarancyjna, podwykonawca, wykonawstwo zastępcze, przedawnienie, wykonanie zastępcze, roszczenie, dzień opóźnienia, zapłata kary, rękojmia, dłużnik, rażące wygórowanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, usunięcie wad przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzyciel, gwarancja, okres gwarancji i rękojmia

kara umowna

kara umowna, drut, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, zwłoka, komisja, zwłoka w usunięciu wady, odbiór prac, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny

kara umowna

kara umowna, oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, zwłoka, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina

kara umowna

kara umowna, usterka, strona powodowa, umowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia, umowa z dniem

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, wykonanie roboty, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, protokół z dni, rękojmia, przedmiot odbioru, pismo z dni, boisko szkolne

kara umowna

kara umowna, zatoka autobusowa, usterka, zwłoka w usunięciu wady, poprzedzające wydanie, usunięcie wady, wydanie wyroku, okres rękojmi, pozwana kara umowna, pozwany, pobrana kara, studzienka ściekowa, dzień zwłoki, odsetka, miarkowanie kary umownej, umowa łącząca strony procesu, wartość ofertowa, wysokość kary umowna, opóźnienie od kwot, województwo

kara umowna

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, zapłata kary, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, zatrudnienie podwykonawcy, zatajenie, umowa, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda

kara umowna

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran

kara umowna

kara umowna, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, usunięcie usterki, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi