Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

dzień opóźnienia, naprawa, usunięcie wad i usterek, usunięcie usterki, termin wykonania naprawy, naprawa gwarancyjna, termin umowny, umowa podwykonawcza, opóźnienie w usunięciu wady, wykonanie obiektów, zapłata kary umowna, robota poprawkowa, basen, powierzona praca, zawezwanie, usuwanie usterki, wartość umowy, pozwany, roszczenie, termin usunięcia wad

kara umowna

usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, usunięcie wady, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz, poniesienie przez powódkę szkody, zastrzeżenie kary umownej

kara umowna

usunięcie wady, wykonanie roboty, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, budowa boiska, nota, rękojmia za wady, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, okres rękojmi, protokół z dni, przedmiot odbioru, pismo z dni, boisko szkolne

kara umowna

kara umowna, mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, usunięcie usterki, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne

kara umowna

kara umowna, usterka, pozwany, podwykonawca, opóźnienie, naprawa gwarancyjna, usunięcie wady, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, naprawa, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac

gwarancja

usterka, rękojmia i gwarancja, wymagalne roszczenie, zobowiązania umowne, wypłata środków z gwarancji, żądanie wypłaty, usunięcie wady, pozwany, skorzystanie z gwarancji bankowej, protokół, bank, okres gwarancji, pokrycie roszczeń, wypłata kwot, prawo zamówień, warunki atmosferyczne, należyte wykonanie umowy, zwłoka w usunięciu wady, wykonany robot, letni okres gwarancji

kara umowna

kara umowna, system parkingowy, strona powodowa, usunięcie wad i usterek, nienależyte wykonanie, usunięcie wady, serwer, część brakującej opłaty, wysokość kary umowna, kara umowna za zwłokę, funkcjonowanie parkingu, zwłoka w usunięciu, określenie sumy pieniężnej, zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, centrum, pozwany, zgłoszona usterka, określoność, usunięcie usterki

kara umowna

kara umowna, usterka, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia, umowa z dniem

kara umowna

kara umowna, drut, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, komisja, zwłoka w usunięciu wady, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny, gotowość odbioru prac, rękojmia i gwarancja

kara umowna

kara umowna, dach, usterka, dachówka, usunięcie wady, pozwany, obiekt, rynna, zaciek, suma stopy, połać, poddasze, komin, membrana, pozwana spółka, stopa referencyjna, naprawa, przedstawiciel, gwarancja, rura spustowa

kara umowna

nadleśnictwo, usunięcie usterki, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, nienależyte wykonanie, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie

gwarancja

kara umowna, rękojmia i gwarancja, beneficjent gwarancji, umowa gwarancji bankowej, bank, usunięcie usterki, inwestor kary, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, nieterminowe wykonanie, załącznik do porozumienia, kiszonka, nieterminowe usunięcie, silos, wypłata należności, styk ściany, dokument gwarancyjny, treść gwarancji, podwykonawca, zapłata

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, nienależyte wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół odbioru końcowy, studnia, usunięcie usterki, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, usterka, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, zasadność miarkowania, minimalny nakład, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów

kara umowna

usunięcie wady, kaucja gwarancyjna, podwykonawca, wykonawstwo zastępcze, przedawnienie, wykonanie zastępcze, roszczenie, dzień opóźnienia, rękojmia, dłużnik, rażące wygórowanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, usunięcie wad przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzyciel, gwarancja, okres gwarancji i rękojmia, zwłoka, usterka

kara umowna

oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, usunięcie usterki, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi

kara umowna

siłownik, usterka, okno, zastrzeżenie kary umownej, weksel, pozwany, potrącenie, naprawa, kara umowna za opóźnienie, fasada, nieprawidłowy montaż, opóźnienie powoda, wysokość kary, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu, dostawa i montaż, wykonanie przedmiotu umowy, postępowanie nakazowe, robota budowlana, nakaz zapłaty

kara umowna

kara umowna, wada budynku, umowa o roboty budowlane, ściana, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, pozwany, garaż, kolejna wada, ościeżnica, usunięcie wady, nieprawidłowe wykonanie, drzwi, wykonanie zobowiązania, końcowy termin, gwarancja, elewacja, pismo z dni, zwłoka, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej