Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

kara umowna, drewno, nadleśnictwo, sprzedaż drewna, zakup drewna, cena drewna, ilość drewna, sposób wyliczenia kary umownej, średnia cena, pozwany, umowa, dyrektor generalny lasów państwowych, określenie wysokości kary umownej, realizacja harmonogramu, wartość netto, obliczanie kary, grubość, pierwsza instancja, właściwa realizacja, instytucja kary umownej

kara umowna

kara umowna, teren płaski, realizacja zlecenia, skarpa, opad, teren, pozwany, termin, wykonanie zlecenia, łączna cena, opóźnienie, zieleń, gmina miejska, termin realizacji zlecenia, miarkowanie kary, konsorcjum, realizacja prac, umowa, teren zielony, deszcz

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, umowne prawo, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie

kara umowna

drewno, kara umowna, masa drewna, miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, wartość netto, przygotowanie drewna, pozwany, kwota umowna, nienależyte wykonanie, naliczona kara, rażąco wygórowana kara umowna, główny wniosek apelacji, rażące wygórowanie kary umownej, zmiarkowanie, drewno w ilości, naprawienie szkody wynikłej, nowy odbiorca, odbiór drewna, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, kwartał, opóźnienie, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, teren, upływ terminu realizacji umowy, termin, wynagrodzenie umowne, potrącenie, ilość przedmiotów

kara umowna

drewno, kara umowna, masa drewna, sprzedaż drewna, rażące wygórowanie, warunki pogodowe, odbiór drewna, pozwany, zapłata kary umowna, siła wyższa, drewno w ilości, kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, rażące wygórowanie kary umownej, spadek zamówień, termin wynikający z harmonogramu, spadek popytu, harmonogram odbioru, roszczenie wynikające z zobowiązania, guz, miarkowanie kary umownej

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, teren, kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, opóźnienie, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, praca, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana

kara umowna

drewno, kara umowna, sprzedaż drewna, przygotowane drewno do odbioru, przygotowanie drewna, mechanizm ustalania ceny drewna, państwowe gospodarstwo, umowa, pozwany, wyliczenie kary umownej, zasada przedpłaty, ilość nieodebranego drewna, nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do miarkowania, rodzaj drewna, zapłata kary umowna, umowa i harmonogram, zapas drewna, brak szkody, miarkowanie kary umownej

kara umowna

kara umowna, nadleśnictwo, usunięcie usterki, zwłoka, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, termin usunięcia, termin, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wykonanie zobowiązania, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna

kara umowna

kara umowna, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków, wynagrodzenie za budynki, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna

kara umowna, zwłoka, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, rażące wygórowanie, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia

kara umowna

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, zwłoka, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót

kara umowna

kara umowna, koszula, pozwany, trzęsienie ziemi, umundurowanie, termin dostawy, zlecenie, termin, rozwiązanie umowy, zamówienie cząstkowe, zwłoka, wartość, odstąpienie od umowy, naliczanie kary umownej, partia, opóźnienie, część umowy, zastrzeżenie kary umownej, zamówienie publiczne, produkcja

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, przedmiot porozumienia, zapłata kary umowna, zaległe odsetki, wniosek o miarkowanie kary, zwrot kaucji gwarancyjnej

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, opóźnienie, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa

kara umowna

kara umowna, wartość umowy, porozumienie, parafa, przyczyny zależne, odstąpienie od umowy, dzień przed złożeniem, wykonanie pracy, kara umowna za zwłokę, umowa przez inwestorów, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa z winy wykonawcy, zwłoka, łącząca strona, termin zakończenia, zakończenie pracy, zerwanie umowy, nowy stosunek, pierwotna umowa