zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Data orzeczenia: 4 listopada 2016
Data publikacji: 11 stycznia 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 74% Wspólna treśćnadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, wykonanie umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dłużnik, biurowiec, usterka, nienależyte wykonanie, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy
Data orzeczenia: 26 lutego 2019
Data publikacji: 20 marca 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, przesłanka do miarkowania, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany, program poprawy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013
Data publikacji: 3 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 71% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwany, odstąpienie od umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania, wygórowanie kary, realizacja dostawy, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupcy
Data orzeczenia: 25 stycznia 2018
Data publikacji: 30 października 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 70% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
drzwi, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data orzeczenia: 19 grudnia 2013
Data publikacji: 31 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 70% Wspólna treśćwykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, nienależyte wykonanie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu
Data orzeczenia: 30 maja 2016
Data publikacji: 14 czerwca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 70% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, rażące wygórowanie, opóźnienie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, nienależyte wykonanie, pozwany, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero, pozwana spółka
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 3 lutego 2017
Data publikacji: 16 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 70% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie, szkoda, wykonanie zobowiązania, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, nienależyte wykonanie, szkoda, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie zobowiązania, wysokość poniesionej szkody, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku
Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014
Data publikacji: 4 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 70% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, pozwany, szkoda -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, rażące wygórowanie, urząd marszałkowski województwa, guma do żucia, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, zmniejszenie kary umownej, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, dłużnik, pozwany, wartość zobowiązania, kara umowna na wypadek, terminowe wykonanie, wykonanie zamówienia, brak szkody, kryterium przydatności, szkoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 23 lutego 2018
Data publikacji: 6 września 2018 Poziom podobieństwa: 69% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, oferta, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, rozpoczęty dzień, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, dostawa oprogramowania, funkcja represyjna, wierzyciel
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 27 lutego 2013
Data publikacji: 14 maja 2013 Poziom podobieństwa: 69% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, strona powodowa, dłużnik, pozwany, wysokość kary, wykonanie zobowiązania, opóźnione dostawy, sprzęt medyczny, żądanie miarkowania kary umownej, funkcja, dostawa sprzętu, wygórowana kara umowna, zapłata kary umowna, uniknięcie przymusu, pozwana kara umowna, opóźnienie w dostawie, naruszenie terminów realizacji dostaw, przetarg, zastrzeżenie zwrotu, zamówienie publiczne
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018
Data publikacji: 20 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 69% Wspólna treśćodstąpienie od umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
odstąpienie od umowy, szatnia, wysokość kary umowna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pracownik powoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, wpływ alkoholu, zmiarkowanie kary umownej, miesięczna wartość, nietrzeźwość pracownika, sporna kara umowna, przyczyna odstąpienia, uniwersytet, wartość brutto, powodu kara, nałożona kara umowna, podstawa miarkowania kary umownej, praca w stali, faktura
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 22 października 2015
Data publikacji: 18 marca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 69% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów, zwłoka, przesunięcie terminów, wykonanie rozbiórki, kompensacyjna kara
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 22 maja 2015
Data publikacji: 20 sierpnia 2015 Poziom podobieństwa: 69% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, szkoda, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie
Data orzeczenia: 10 maja 2017
Data publikacji: 30 czerwca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, umowa, wykonanie zobowiązania, pozwany, znaczna część -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, umowa, potencjalny wykonawca, centrum onkologii, wykonanie zobowiązania, zapytanie, wartość dostawy, pozwany, całkowita wartość, zastrzeżenie zwrotu, prawo zamówień publicznych, wysokość kary umowna, częściowe wykonanie zobowiązania, zapis, natura stosunku zobowiązaniowego, wartość leków, ziemia, żądanie miarkowania, rażące wygórowanie, znaczna część
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 26 marca 2019
Data publikacji: 10 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćpraca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, teren -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kwartał, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie umowy, teren, upływ terminu realizacji umowy, wynagrodzenie umowne, potrącenie, ilość przedmiotów, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, ofertowy wykonawca
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 29 października 2014
Data publikacji: 14 marca 2016 Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, znaczna część, pozwany, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia, termin większości
Zobacz» |
wyrok Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 28 listopada 2013
Data publikacji: 25 marca 2014 Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, część dofinansowania, wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, znaczne wykonanie, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej, dostawa materiałów, zakończenie roboty
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 1 sierpnia 2022
Data publikacji: 5 stycznia 2023
Istotność:
Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data orzeczenia: 22 października 2015
Data publikacji: 13 września 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, szkoda, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
centrala, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, nienależyte wykonanie, komputer, wysokość poniesionej szkody, szkoda, nienależyte wykonanie zobowiązania, fakt wystąpienia, umowa, umowa wykonawcy, lokalizacja na terenie, dłużnik, sterowanie systemami, kosztów przedmiotów, wykorzystanie sieci, pozwany, wierzyciel, wystąpienie i wysokość
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 23 lutego 2023
Data publikacji: 23 sierpnia 2023 Poziom podobieństwa: 67% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
prawo opcji, miarkowanie kary umownej, zamówienie podstawowe, połowa kary, wysokość kary umowna, odstąpienie od umowy, objętymi prawami, instytucja miarkowania kary umownej, pozwany, zastosowanie instytucji miarkowania kary, umowa dostawy, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwana kara umowna, kwota, pobrana kara, kara umowna należna, wierzyciel, roszczenie odsetkowe, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej
Zobacz» |