Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

dzieło

odstąpienie od umowy, pozwany, opóźnienie, marża, przyjmujące zamówienie, zarzut potrącenia, zakres kosztorysowania robót budowlanych, uznanie powództwa, wzajemna wierzytelność, umówione wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, zgoda na rozpoczęcie prac, inwestor, wykonanie dzieła, zaliczka, stawka obowiązująca na rynku, umowa o roboty budowlane, kontrakt, woli inwestora, budowa

dzieło

nagrobek, odstąpienie od umowy, płyta, tablica, pozwany, napis, grobowiec, wykonanie dzieła, przyjmujące zamówienie, zeznanie na rozprawie, granit, wartość wykonanych prac, ilość liter, płyta nagrobna, wykonywanie dzieła, wymiana płyty, grób, prawidłowość wykonania pracy, dzieło w sposób wadliwy, wadliwe wykonywanie

dzieło

wykonanie dzieła, odstąpienie od umowy, wykonana zabudowa, zabudowa kuchenna, protokół rozprawy, zmiana projektu, opóźnienie, pozwany, korespondencja elektroniczna, zaliczka, otrzymana zaliczka, przyjmujące zamówienie, termin wykonania dzieła, kosztorys na kwotę, opóźnienie w udostępnieniu, kuchnia i łazienka, montaż, droga elektroniczna, opinia prywatna, wykonanie zabudowy

dzieło

dzieło, budowa, wada, stan surowy, schody, strop nad parterem, projekt, ściana boczna, przyjmujące zamówienie, robocizna, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, więźba dachowa, oddanie dzieła, dźwig, pozwany, pustak, dziennik budowy, wynagrodzenie, poddasze

montaż hal, montaż, odstąpienie od umowy, hala namiotowa, dostawa konstrukcji, mail, pozwany, termin montażu, zaliczka, zwrot zaliczki, harmonogram, kontakt w sprawie, przesunięcie terminów, umowa o dzieło, video, umowa przez powódkę, konstrukcja hal, dodatkowy termin, przyjmujące zamówienie, termin dostawy

logotyp, elektroniczna korespondencja, odstąpienie od umowy, koncept, sezon turystyczny, przyjmujące zamówienie, umowa o dzieło, korespondencję mailową, ukończenie dzieła, pozwana fundacja, wykonywanie dzieła, projekt graficzny, przedmiot umowy, wykończenie dzieła, opóźnienie z rozpoczęciem, elektroniczna wiadomość, umowa z dniem, umowa o stworzenie, projekt strony internetowej, chęć odstąpienia

wdrożenie oprogramowania, odbiór dzieła, odstąpienie od umowy, wykonanie dzieła, tydzień, pozwany, umowa o poufność, termin ukończenia, załącznik, zaoferowanie, platforma, proces wdrożenia, ukończenie dzieła, oddanie dzieła, kwestia wykonania umowy, funkcja programów, możliwość oferowania, ujawniona nieprawidłowość, strona internetowa, wykonawca odpowiedni

dzieło

wykonanie dzieła, umowa o dzieło, pozwany, odstąpienie od umowy, przyjmujące zamówienie, pojazd gaz, remont samochodów, zeznanie powoda, kwota wpłacona na poczet, dalszy koszt, współdziałanie, zeznanie świadków, dokończenie, wyremontowanie samochodu, kosz zakupów, termin wykonania dzieła, zakres mechaniki, mechanika samochodowa, odbudowa pojazdu, zakupiona część

zaliczka, łącznik, prace ziemne, pozwany, budowa, wiata, odstąpienie od umowy, obiekt, wadliwe wykonywanie, wykonanie fundamentów, praca, wykonywanie dzieła, umówiona praca, pozwolenie, prawo budowlane, drewniana konstrukcja, sposób wykonywania dzieła, głęboki wykop, pozwana zaliczka, część pracy

termin wykonania umowy, pozwany, odstąpienie od umowy, kara umowna, opóźnienie, umowa o wykonanie domku, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, koszt związany z podatkiem, aneks, podatek od towarów i usług, wykonanie dzieła, wynagrodzenie, robota budowlana, budowa, cena netto, przedmiot umowy, umówione wynagrodzenie, dach, zadatek, wada

utwór, projekt koncepcyjny, pozwany, odstąpienie od umowy, zaliczka, projekt zagospodarowania terenu, projekt wnętrza, przedmiot umowy, wykonanie dzieła, inwestycja, część projektów, przepis kodeksu cywilnego, wina wykonawcy, termin, mail, ustawa o prawie autorskim, brak oceny, opóźnienie, wykonanie umowy, brak protokołów

budowa, odstąpienie od umowy, opóźnienie, dokumentacja projektowa, uchylenie decyzji o pozwoleniu, przyjmujące zamówienie, wydanie pozwolenia na budowę, wykonanie dzieła, notatka ze spotkania, przebudowa budynków, nadzór autorski, uzyskanie pozwolenia na budowę, umowa o dzieło, projekt budowlany, wniosek o wydanie pozwolenia, złożenie wniosku o pozwolenie, pozwany, termomodernizacja, prawo budowlane, realizacja umowy

wykonanie dzieła, mail, projekt graficzny, termin wykonania dzieła, protokół rozbieżności, serwis, umowa, etap prac, test funkcjonalny, pozwany, wersja testowa, dostępność, pełna funkcjonalność, wykonanie pierwszego etapu, protokół odbioru, współdziałanie powoda, dokończenie, dodatkowy termin, wykonanie strony, zaliczka

dzieło

drabina, wykonanie dzieła, sposób wykonania dzieła, odstąpienie od umowy, balustrada, pomost, wada, zmiana sposobu, pozwany, wykonywanie dzieła, usterka, fundament, rzetelna opinia, korozja, termin, powłoka antykorozyjna, spocznik, zeznanie przedstawicieli, przyjmujące zamówienie, uszkodzenie powłoki

odstąpienie od umowy, konsorcjum, powiat, kara umowna, przyczyna odstąpienia, opóźnienie, pozwany, umówiony termin, harmonogram rzeczowo finansowy, oświadczenie o odstąpienia, dzieło, stopień zaangażowania, spotkanie, opóźnienie w realizacji, zaległe prace, realizacja zadania, praca w terminach, ocena zaawansowania, praca, lider

nagrobki granitowe, odstąpienie od umowy, pozwany, wykonanie dzieła, wykonanie nagrobka, oświadczenie o odstąpienia, umowa o dzieło, zeznanie powódki, pozwane pismo, pismo powódki, ciągu miesięcy, przedmiot umowy, umówiona cena, zawarcie umowy o dzieło, szczególna forma, powództwo wzajemne, rozwiązanie umowy ze stroną, przekładanie terminów, obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń, ustna umowa o wykonanie

zestaw mebli kuchennych, mieszkanie powódki, montaż, przyjmujące zamówienie, montaż mebli, pozwany, element dodatkowy, umowa o dzieło, odstąpienie od umowy, wykonanie dzieła, oddanie dzieła, wykonanie mebli, światełko, nóżka, ustna umowa o dzieło, pawlacz, termin montażu, szafka kuchenna, pismo z dni, szuflada

naczepa, odstąpienie od umowy, pozwany, prokurent samoistny, potwierdzenie umowy, załącznik do protokołu, oświadczenie o odstąpienia, odroczenie rozprawy, fałszywy organ, reprezentant powoda, zasada reprezentacji, organ osoby prawnej, wykonanie dzieła, kara umowna, mocodawca, pełnomocnik, dodatkowy termin, kolizja terminów rozpraw, przedpłata, wykonanie umowy

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie przedmiotu, przyjmujące zamówienie, kanał deszczowy, opóźnienie, dzieło, odstąpienie od umowy, pozwany, odcinek, zarząd dróg powiatowych, konsorcjum, faktura, koncepcja, pozwany powiat, wydłużenie terminów, całość przedmiotów, wynagrodzenie, wniosek o wydanie decyzji, część wynagrodzenia za wykonanie, przedmiot umowy

częściowe odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy, front, sprzedaż z wolnej ręki, syndyk, plan naprawczy, pozwany, przedmiot umowy, brak legitymacji czynnej powoda, harmonogram, dodatkowy termin, zabudowa meblowa, wierzytelność, projekt, wykonanie dzieła, uprawnienie do wykonania zastępczego, wykonawca na budowie, opaska, wezwanie do wykonania umowy, korespondencja