wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 18 listopada 2014
Data publikacji: 26 stycznia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, zwłoka, pozwany, wada, wykonanie przedmiotu umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 czerwca 2014
Data publikacji: 28 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, wada, pozwany, usterka, zwłoka, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wada, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 19 czerwca 2013
Data publikacji: 23 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, zwłoka, umowa, dzieło, pozwany, praca, usterka -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zwłoka, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, umowa, dzieło, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, praca, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 września 2016
Data publikacji: 23 listopada 2016 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, usterka, umowa, wada, praca -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 4 grudnia 2019
Data publikacji: 14 kwietnia 2020 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, usterka, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 13 maja 2016
Data publikacji: 21 czerwca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, usterka, wada, przedmiot umowy, zwłoka, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, wada, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, zwłoka, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, wykonanie zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data orzeczenia: 19 grudnia 2013
Data publikacji: 31 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, usterka, zwłoka, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 8 listopada 2013
Data publikacji: 2 stycznia 2014 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, wada, umowa, odbiór prac, zwłoka -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, wada, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zwłoka, zapłata kary, protokół
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 31 stycznia 2014
Data publikacji: 10 lutego 2014 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, usterka, zwłoka, wada, pozwany, przedmiot umowy, aneks -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, nadleśnictwo, zwłoka, wada, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 2 czerwca 2017
Data publikacji: 15 stycznia 2018 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, wada, zwłoka -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wada, oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, zwłoka, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 21 lutego 2018
Data publikacji: 12 lipca 2018 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, dokumentację powykonawczą, usterka, wykonanie przedmiotu umowy, dokonanie odbioru, pozwany, praca -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, dokumentację powykonawczą, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, praca
Zobacz» |
wyrok Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 27 listopada 2014
Data publikacji: 5 stycznia 2015 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zmiarkowanie, maksymalna kara, przekroczenie czasów, wynagrodzenie wykonawcy, umowa, pozwany, czas na ukończenie, kaucja, całość robót, wykonanie obowiązku umownego, wysokość maksymalna, miarkowanie kary, certyfikat, wykonanie umowy, offset, dodatkowa praca, dotyczących prac, postanowienia szczegółowe, wadliwość przedmiotu umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 22 czerwca 2022
Data publikacji: 15 września 2022 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, przedmiot umowy, wykonanie przedmiotu, pozwany, zwłoka, dzieło -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, inwentaryzacja geodezyjna, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie przedmiotu, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zwłoka, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu
Zobacz» |
wyrok Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 28 listopada 2013
Data publikacji: 25 marca 2014 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, przedmiot umowy, zwłoka -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, część dofinansowania, wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, znaczne wykonanie, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej, dostawa materiałów
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, usterka, umowa, zwłoka, odbiór prac -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, zwłoka, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 31 maja 2016
Data publikacji: 29 listopada 2016 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, zmiarkowanie, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, wysokość kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 29 grudnia 2017
Data publikacji: 11 stycznia 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, umowa, dzieło, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa, usługa pralnicza, dzieło, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, bielizna, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 6 czerwca 2014
Data publikacji: 8 sierpnia 2017 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, usterka, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, prawo budowlane, usterka, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, remont dachów, nienależyte wykonanie, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, wykonanie zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 3 lutego 2017
Data publikacji: 16 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014
Data publikacji: 27 sierpnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, przedmiot umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, podręcznik, uczeń, europejski fundusz społeczny
Zobacz» |