wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018
Data publikacji: 11 lipca 2018 Poziom podobieństwa: 64% Wspólna treśćumowa, obowiązek zapłaty kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej, nienależyte wykonanie zobowiązania, pierwszy rok, umowa łącząca strony procesu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 13 marca 2014
Data publikacji: 1 kwietnia 2014 Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podstawa do miarkowania wysokości, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator, przedmiotowa kara, opłaty specjalne, pozwany, suma kary umownej, nota obciążeniowa, miarkowanie wysokości kary, prawo telekomunikacyjne, zmniejszenie kary, wydział gospodarczy, należność, umowa o świadczenie usługi, warunki umowy, elektroniczne postępowanie upominawcze, faktura za usługi telekomunikacyjne, istnienie podstawy
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćwykonanie zobowiązania, umowa, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia, rażące wygórowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 6 lutego 2018
Data publikacji: 28 września 2018 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćumowa, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwany, lokal, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, kosztorys ofertowy, istnienie i treść zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 lutego 2016
Data publikacji: 10 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 3 lutego 2017
Data publikacji: 16 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, zapłata kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Toruniu
Data orzeczenia: 2 lipca 2020
Data publikacji: 12 października 2021 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćzapłata kary umowna, umowa o świadczenie usługi, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
świadczenie usług prawnych, partner, miesięczna opłata abonamentowa, zapłata kary umowna, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, pozwany, nota obciążeniowa, przedmiotowa nota, rażące wygórowanie kary umownej, dłużnik, termin spełnienia świadczenia, kodeks cywilny, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, roszczenie, nota odsetkowa, akt sprawy sądu rejonowego, nałożenie kary umownej, wypowiedzenie umowy, abonament
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 27 czerwca 2014
Data publikacji: 29 sierpnia 2014 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćnienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu, dłużnik z obowiązku, opóźnienie w wydaniu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 8 lipca 2015
Data publikacji: 29 września 2015 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćobowiązek zapłaty kary umownej, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót, pozwana kwestia, wykładnia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 22 maja 2015
Data publikacji: 20 sierpnia 2015 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćnienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 1 sierpnia 2022
Data publikacji: 5 stycznia 2023
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 2 października 2018
Data publikacji: 16 marca 2022 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćumowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, obowiązek zapłaty kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
zatrudnienie podwykonawcy, zatajenie, umowa, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda, wynagrodzenie, komórka lokatorska, obowiązek zapłaty kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tychach
Data orzeczenia: 5 stycznia 2016
Data publikacji: 4 września 2020 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data orzeczenia: 19 grudnia 2013
Data publikacji: 31 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćnienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku
Data orzeczenia: 5 października 2017
Data publikacji: 22 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, umowa, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 28 maja 2013
Data publikacji: 19 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćumowa, obowiązek zapłaty kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
umowa, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 22 czerwca 2022
Data publikacji: 15 września 2022 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćumowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
inwentaryzacja geodezyjna, miarkowanie kary umownej, umowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, ocena prawidłowa, wykonanie przedmiotu umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie
Data orzeczenia: 13 marca 2018
Data publikacji: 11 marca 2019 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćumowa, obowiązek zapłaty kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
zmiarkowanie kary umownej, tytuł wykonawczy, umowa, niezapłacony czynsz, pozbawienie wykonalności, zastrzeżenie kary umownej, pozwana spółka, umowa najmu z dniem, klauzula wykonalności postanowienia, obowiązek zapłaty kary umownej, spółka komandytowa, koniec trwania umowy, wysokość kary umowna, egzekucja, instytucja kary umownej, literalny zapis, adaptacja lokalu, zobowiązanie pieniężne, kąty prawe, akt notarialny
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 29 czerwca 2022
Data publikacji: 27 września 2022 Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćumowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Data orzeczenia: 4 listopada 2016
Data publikacji: 11 stycznia 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy
Zobacz» |