Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

opad deszczu, warunki atmosferyczne, robota budowlana, opóźnienie, prace budowlane, temperatura, dzień z opadami, warunki pogodowe, budowa, upadłość, zakończenie roboty, pozwany powiat, wykonanie roboty, miarkowanie kary umownej, termin zakończenia, zapłata kary umowna, suma opadów, wykonywanie robót ziemnych, wykonanie robót budowlanych, praca

kara umowna

warunki atmosferyczne, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, opad deszczu, modernizacja nawierzchni, pisemna opinia, przebudowa i modernizacja, robota budowlana, wykonanie roboty, termin oddania inwestycji, trudny warunek atmosferyczny, wykonanie przedmiotu umowy, nota obciążeniowa, termin, pozwany, przedłużenie terminów, końcowe wykonanie, termin końcowy, protokół odbioru, wina za powstałe opóźnienie

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia, żaluzja

kara umowna

termomodernizacja, kara umowna, dotyczących termomodernizacji, wykonanie roboty, umowa, podwykonawca, termin wykonania robót, faktura, dzień opóźnienia, opóźnienie w zakończeniu robót, pozwany, umowa z dniem, inwestor, pisemna umowa, zakres termomodernizacji, zarząd powoda, robota budowlana, wierzytelność, protokół odbioru, odbiór robót

kara umowna

podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej

kara umowna

podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, wykonanie roboty, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót, przedmiot umowy, plac budowy, interwenient uboczny, wykonanie zobowiązania

kara umowna

podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, inwestycja, odbiór końcowy, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół, studnia, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja, protokół odbioru końcowego inwestycji, zgłoszenie podwykonawców, zeznanie przedstawiciela powódki

kara umowna

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, potrącenie, odbiór końcowy, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, protokół, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna

kara umowna

inwestycja, warunki atmosferyczne, wymiana gruntów, opóźnienie, opad deszczu, realizacja inwestycji, nawierzchnia, zadanie inwestycyjne, pozwany, trudny warunek atmosferyczny, budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonawca inwestycji, ukończenie zadania, wykonanie obiektów, plac budowy, miarkowanie kary umownej, dniowe opóźnienie, przedmiot zamówienia, obniżenie kary, rozwój kultury fizycznej

kara umowna

opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności, waga naruszonych postanowień, kosztorys powykonawczy, przesłanka miarkowania

kara umowna

opóźnienie, agregat, opóźnienie w dostawie, gaz medyczny, termin wykonania zamówienia, pozwany, miarkowanie kary umownej, podwykonawca, termin realizacji, opóźnienie w realizacji, przyłącze kablowe, realizacja umowy, przedmiotowa kara umowna, wykonanie roboty, dodatkowy odcinek, protokół bezusterkowego odbioru, termin, wpływ na opóźnienie, przedmiot umowy, wypadek opóźnienia

kara umowna

miarkowanie kary umownej, opad, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, wykonanie roboty, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda

kara umowna

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy

kara umowna

opóźnienie, praca, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek, termin wykonania prac, zakończenie pracy, instalacja wodnokanalizacyjna

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, warunki atmosferyczne, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania

kara umowna

zarzut miarkowania kary umownej, miarkowanie kary umownej, dzień opóźnienia, umowa, wynagrodzenie powodów, ilość dni opóźnienia, robota budowlana, praca, praca dodatkowa, opóźnienie w oddaniu, pozwany, termin zakończenia, termin wykonania prac, wydłużenie terminów, potrącenie, ośrodek, stopa referencyjna, wysokość kary, termin zakończenia robót, właściwa kara

kara umowna

opóźnienie, instalacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, protokół, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram, kaucja

kara umowna

kara umowna, aneks, termin zakończenia, termin zakończenia robót, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, inwestycja, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, protokół, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem

kara umowna

projekt, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli

kara umowna

miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy, żandarmeria, budynek