Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, opad deszczu, modernizacja nawierzchni, pisemna opinia, przebudowa i modernizacja, robota budowlana, wykonanie roboty, termin oddania inwestycji, umowa, trudny warunek atmosferyczny, wykonanie przedmiotu umowy, nota obciążeniowa, pozwany, przedłużenie terminów, końcowe wykonanie, termin końcowy, protokół odbioru, wina za powstałe opóźnienie, świadek

kara umowna

budowa, miarkowanie kary umownej, opad, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, plac, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę

kara umowna

opad deszczu, warunki atmosferyczne, opóźnienie, prace budowlane, temperatura, dzień z opadami, warunki pogodowe, budowa, upadłość, zakończenie roboty, pozwany powiat, miarkowanie kary umownej, termin zakończenia, zapłata kary umowna, suma opadów, wykonywanie robót ziemnych, wykonanie robót budowlanych, strona powodowa, umowa, stan zaawansowania

kara umowna

miarkowanie kary umownej, boisko, dotacja, opóźnienie, korzystanie z obiektów, inwestycja, pozwany, warunki pogodowe, podwykonawca, naliczanie kary umownej, wykonanie pracy, pozwana kara umowna, stanowisko powódki o braku, naliczenie kary umownej, nieuiszczony koszt sądowy, umówiony termin, plac budowy, oddanie przedmiotu, niedoróbka i usterka, budżet województwa

kara umowna

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie

kara umowna

opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, plac budowy, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary, przekazanie placu budowy, umowa, porozumienie

kara umowna

opad, dziennik budowy, budowa, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności

kara umowna

wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna

kara umowna

miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, opóźnienie, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny

kara umowna

miarkowanie kary umownej, część dofinansowania, wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, inwestycja, znaczne wykonanie, umowa, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, szkoda, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, zobowiązanie, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, umowa, budowa, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, opóźnienie, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski

kara umowna

miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt

kara umowna

kara umowna, plac budowy, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru

kara umowna

miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, opóźnienie, umowa, zobowiązanie, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania

kara umowna

drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, zobowiązanie, wysokość kary umowna, opóźnienie, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary

kara umowna

miarkowanie kary umownej, obniżenie kary umownej, wojewódzki urząd pracy, nieuzasadnione wzbogacenie, rozdzielenie kosztów, dzień zwłoki, wartość umowna, przesłanka miarkowania kary umownej, dochodzona kara umowna, pozwany, rażące wygórowanie kary umownej, dochodzenie kary umownej, zapłata kary umowna, długopis, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, odsetka, zastrzeżona kara umowna, wymagalność roszczenia, brak szkody

kara umowna

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień