Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

kara umowna, boisko, budowa, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska

kara umowna

kara umowna, boisko, opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, budowa, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, plac budowy, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary

kara umowna

kara umowna, sieć wodociągowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, zakończenie roboty, wodociąg, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, rażące wygórowanie, inwentaryzacja, dystrybucja wody, miarkowanie kary umownej, dokonanie odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, zeznanie świadków, protokół, zgłoszenie gotowości do odbioru

kara umowna

kara umowna, boisko, nawierzchnię poliuretanową, budynek zaplecza, protokół odbioru końcowy, powódkę kary, boisko wielofunkcyjne, usterka, dziennik budowy, wykonanie zobowiązania, gotowość do odbioru, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, nienależyte wykonanie, inspektor nadzoru, kompleks boisk sportowych, umywalka, projekt, przekroczenie terminów realizacji, zwłoka w zakończeniu

kara umowna

kara umowna, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja, protokół odbioru, pracach branżowych, wykonawca kary umownej

kara umowna

kara umowna, boisko, siatka, wykonanie zobowiązania, boisko piłkarskie, dłużnik, umowa z dniem, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy strony, dzień zwłoki, kwota kary umowna, element małej architektury, boisko trawiaste, opóźnienie w wykonaniu umowy, dodatkowa umowa, rażące wygórowanie, potrącenie, opóźnienie, protokół odbioru, wierzyciel

kara umowna, boisko, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza, umywalka, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, powódkę kary, protokół odbioru końcowy, inspektor nadzoru, pozwany, dziennik budowy, naprawa, wykonanie zobowiązania, usterka, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie przedmiotu umowy, kompleks boisk sportowych, zwłoka powódki, kara umowna za przekroczenie

kara umowna, dziennik budowy, ugoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, nienależyte wykonanie, prawo budowlane, ustępstwo, siedziba w miejscowości, zapłata kary umowna, szkoda, wierzyciel, przedmiotowa kara umowna, prace budowlane, umowa, dom, kierownik budowy

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie

kara umowna, powodu wzajemnego, opóźnienie, boisko, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, budowa, wysokość kary umowna, powództwo wzajemne, plac budowy, miarkowanie kary, położenie nawierzchni poliuretanowej, betonowa podbudowa, odpowiedni warunek atmosferyczny, dzień opóźnienia, temperatura, opłata od skargi kasacyjnej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, brak opadów atmosferycznych, gmina

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy

kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, inspektor nadzoru, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej

kara umowna, dziennik budowy, robota budowlana, pozwany, opóźnienie, umowa o roboty budowlane, możliwość miarkowania kary umownej, prace budowlane, siedziba w miejscowości, aneks, umowa ugody, dom, sprawa dziennika budowy, opóźnienie w budowie, wykonanie pracy, rażące wygórowanie, zarzut miarkowania kary umownej, wysokość kary umowna, marża, zawarta umowa o roboty

kara umowna, ilość opadów atmosferycznych, opóźnienie, pozwany, kara umowna za zwłokę, wystąpienie siły wyższej, opóźnienie w realizacji umowy, opad deszczu, miejscowość, warunki atmosferyczne, wykonanie umowy, gmina, dniu przerwania, boisko, wykonanie zobowiązania, koszt kwalifikowany, zmiarkowanie, potrącenie, wpis w dziennikach budowy, grubość pokrywy

kara umowna, miarkowanie kary umownej, zawezwanie do próby ugodowej, druga próba, wierzyciel, opóźnienie, pozwany, gmina, nienależyte wykonanie, robota dodatkowa, szkoda, wykonanie umowy, płyta boiska, sporządzony protokół odbioru, podstawa do miarkowania kary, środek z unii europejskiej, przerwanie biegu przedawnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, wójt, zastosowanie miarkowania kary

kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana

kara umowna, usunięcie wady, boisko, wykonanie roboty, opóźnienie, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, protokół z dni, przedmiot odbioru, pismo z dni

kara umowna, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek, odbiór końcowy, termin zakończenia prac, nienależyte wykonanie zobowiązania, umówiony termin, warunki umowy

kara umowna, termin realizacji zadania, zakończenie roboty, wielofunkcyjna hala, wpis do dziennika budowy, hala sportowa, robota budowlana, protokół końcowy odbioru, obiekt wielofunkcyjny, zakończenie pracy, inspektor nadzoru, nagranie z rozprawy, sauna, przedmiot umowy, miasto, umowny termin, ministerstwo sportu i turystyki, końcowy odbiór robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor

kara umowna, opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, nienależyte wykonanie, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności