Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

potrącenie, kara umowna

kara umowna, podwykonawca, wierzytelność, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa

potrącenie, kara umowna

kara umowna, wierzytelność, blacha trapezowa, opóźnienie, attyka, oświadczenie o potrąceniu, montaż blachy, aneks, montaż konstrukcji, dłużnik, rozszerzona odpowiedzialność, przedmiot umowy, pozwany, zapłata kary umowna, odpowiedzialność powódki, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja stalowa dachu, wzajemna wierzytelność, nienależyte wykonanie zobowiązania, pokrycie dachów

potrącenie, kara umowna

kara umowna, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, budowa, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura, umowa, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy

potrącenie, kara umowna

kara umowna, potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo

kara umowna

kara umowna, praca dodatkowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, umowa, wynagrodzenie, opóźnienie, pracę niewykonaną, zmiarkowanie kary umownej, zapłata za prace dodatkowe, projekt, montaż, część wynagrodzenia, należność za materiały, wartość prac, kosztorysowanie, przedmiar robót, odstąpienie od umowy, dodatkowe wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, instalacja, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, przedmiot umowy, dłużnik, świadek

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady

potrącenie

wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, wspólnik spółki cywilnej, umowa, zobowiązanie bezterminowe, zarzut potrącenia, faktura, roszczenie wynikające z zobowiązania, opłata dodatkowa, potrącenie wierzytelności, sprzęt, skuteczne potrącenie, wykonanie przedmiotu, zapłata, leasing, leasingodawca

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, wykonanie dzieła, budowa, odbiór końcowy, kompensata, umowa, obciążenie powodów, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach

kara umowna

kara umowna, część mieszkalna, przedmiar robót, pozwany, dokumentacja projektowa, świetlica, umowa, robota dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, opóźnienie, praca dodatkowa, wykonanie roboty, inwestor, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonanie umowy, dokumentacja przetargowa, odbiór robót, termin zakończenia robót, wartość kary

kara umowna

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, kosztorys, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót, kara umowna za opóźnienie

kara umowna

kara umowna, warstwa ścieralna, nierówność, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel, wykonanie umowy, naliczenie kary, dokumentacja

kara umowna

kara umowna, umowa zasadnicza, harmonogram, robota dodatkowa, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy dodatkowej, praca dodatkowa, przedmiot umowy, pozwany powiat, zamówienie publiczne, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, wykonanie roboty, dzień zwłoki, opaska betonowa, robota budowlana niezgodnie, obróbka okien, pozwany, zrealizowanie robót, miarkowanie kary

kara umowna

kara umowna, potrącenie, konserwator zabytków, opóźnienie, budowa, montaż dźwigu, nowe usytuowanie, wykonanie roboty, dźwig osobowy, wierzytelność, budynek dydaktyczny, przedmiot umowy, prawo zamówień publicznych, pozwany, pozwolenie na budowę, przekazanie terenu, naliczenie kary umownej, teren budowy, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna

kara umowna, jakość prac, wysokość kary umowna, robota dodatkowa, wykonanie pracy, wartość prac, wynagrodzenie brutto, protokół odbioru końcowy, kosztorys, remiza, strona pozwana gminy, wynagrodzenie, budowa, pozwany, potrącenie, częsta praca, budynek osp, opóźnienie powoda, dzień zwłoki, część pracy

kara umowna

kara umowna, robota dodatkowa, opóźnienie, powodowa spółka, umowa, kara umowna za opóźnienie, tabela płatności, opóźnienie w wykonaniu etapu, gotowość do odbioru, wykonanie roboty, robota etapu, opóźnienie w realizacji etapu, podwykonawca, usterka, odbiór etapów, pozwana spółka, zakończenie realizacji, termin realizacji etapu, naliczenie kary umownej, odbiór robót

kara umowna

kara umowna, dzień zwłoki, miarkowanie kary umownej, podwórze, pozwany, wierzytelność, zeznanie inspektora nadzoru, naliczenie kary umownej, wspólnota, remont klatki schodowej, podwykonawca, remont elewacji, praca dodatkowa, zwłoka powoda, zakończenie roboty, remont i docieplenie, elewacja kamienicy, wynagrodzenie za roboty budowlane, instalacja, parapet