wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 30 listopada 2016
Data publikacji: 29 grudnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, pozwany, miarkowanie kary, naliczenie kary umownej, gmina, wykonanie przedmiotu umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, miarkowanie kary, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, gmina, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku
Data orzeczenia: 4 stycznia 2018
Data publikacji: 23 maja 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćtermomodernizacja, kara umowna, umowa, podwykonawca, pozwany, inwestor, robota budowlana, zakończenie roboty, odbiór robót -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
termomodernizacja, kara umowna, dotyczących termomodernizacji, umowa, podwykonawca, termin wykonania robót, faktura, dzień opóźnienia, opóźnienie w zakończeniu robót, pozwany, umowa z dniem, inwestor, pisemna umowa, zakres termomodernizacji, zarząd powoda, robota budowlana, zakończenie roboty, wierzytelność, protokół odbioru, odbiór robót
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 2 października 2018
Data publikacji: 16 marca 2022 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćpodwykonawca, umowa, inwestor, naliczenie kary umownej, robota budowlana, pozwany, wynagrodzenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, zatrudnienie podwykonawcy, zatajenie, umowa, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda, wynagrodzenie, komórka lokatorska
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 24 stycznia 2018
Data publikacji: 18 maja 2018 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, inwestor, umowa, robota budowlana, miarkowanie kary, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
kara umowna, umowa o roboty budowlane
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, kosztorys, inwestor, umowa, wykonanie pracy, robota budowlana, skrzyżowanie, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, zdanie sądu pierwszej instancji, wykonanie roboty, miarkowanie kary, montaż, dodatkowa kamera, pozwany, aneks, faktura
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 25 marca 2019
Data publikacji: 18 lipca 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, inwestor, umowa, pozwany, miarkowanie kary, podwykonawca, praca, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, inwestor, umowa, pozwany, miarkowanie kary, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 lipca 2014
Data publikacji: 17 września 2014 Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, wynagrodzenie umowne, pozwany, przedmiot umowy, robota budowlana, miarkowanie kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, robota budowlana, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, miarkowanie kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu
Data orzeczenia: 4 marca 2014
Data publikacji: 17 lipca 2014 Poziom podobieństwa: 57% Wspólna treśćpodwykonawca, pozwany, naliczenie kary umownej, umowa, wynagrodzenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, strona powodowa, powództwo wzajemne, pozwany, naliczenie kary umownej, modernizacja pomieszczeń, wymagania przeciwpożarowe, zastrzeżenie kary umownej, budynek główny, poinformowanie strony, wysokość kary umowna, etap remontu, dzień przed wejściem, ciąg komunikacyjny, uprzednia zgoda, wykonana praca, umowa, potrącenie dokonane przez stronę, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 4 grudnia 2015
Data publikacji: 28 grudnia 2015 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, inwestor, pozwany, dzień zwłoki, miarkowanie kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wykonawca zastępczy, inwestor, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 czerwca 2014
Data publikacji: 28 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, umowa, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, dzień zwłoki -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 15 lutego 2019
Data publikacji: 23 maja 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, odbiór końcowy, miarkowanie kary, wynagrodzenie, termin końcowy wykonania przedmiotu, końcowe wykonanie przedmiotu umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, płot betonowy, azbest, szlifowanie, robota dodatkowa, podwykonawca, rażące wygórowanie, dzień opóźnienia, kabel, odbiór końcowy, miarkowanie kary, rozpoczęty dzień, wynagrodzenie, korzenie drzewa, termin końcowy wykonania przedmiotu, końcowe wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, umowa z podwykonawcami, naliczona kara, wynagrodzenie brutto
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 6 czerwca 2014
Data publikacji: 8 sierpnia 2017 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, prawo budowlane, miarkowanie kary, pozwany, umowa, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, pozwany, umowa, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, remont dachów, nienależyte wykonanie, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, wykonanie zobowiązania
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, miarkowanie kary, pozwany, umowa, dzień zwłoki, praca, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, praca, zapłata kary umowna, termin
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 czerwca 2018
Data publikacji: 30 lipca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, robota budowlana, miarkowanie kary, umowa, zakończenie roboty, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, miarkowanie kary, nawierzchnia asfaltowa, umowa, wykonanie roboty, zakończenie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany
Zobacz» |
wyrok Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 28 listopada 2013
Data publikacji: 25 marca 2014 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćmiarkowanie kary, pozwany, naliczenie kary umownej, inwestycja, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, część dofinansowania, wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, inwestycja, znaczne wykonanie, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013
Data publikacji: 26 czerwca 2013 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćprzedmiot umowy, pozwany, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, wykonanie przedmiotu, robota budowlana, odbiór końcowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana, odbiór końcowy, protokół odbioru
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie
Data orzeczenia: 12 lutego 2018
Data publikacji: 28 marca 2018 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, inwestycja, odbiór końcowy, miarkowanie kary, pozwany, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, inwestycja, odbiór końcowy, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, miarkowanie kary, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół odbioru końcowy, studnia, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 20 grudnia 2016
Data publikacji: 15 listopada 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, budynek, umowa, pozwany, podwykonawca, wynagrodzenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, budynek, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 26 maja 2022
Data publikacji: 26 października 2022 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, robota budowlana, inwestor, inwestycja, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, generalny wykonawca, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, opóźnienie, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie, pozwana spółka, protokolarne przekazanie terenu budowy, wykonanie przedmiotu umowy, dochodzenie kary, umowa o roboty budowlane
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 25 maja 2018
Data publikacji: 12 lipca 2019 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, miarkowanie kary, inwestycja, przedmiot umowy, gmina, inwestor -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, usterka, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 27 listopada 2019
Data publikacji: 14 kwietnia 2020
Istotność:
Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, termin realizacji, przedmiot umowy, pozwany, inwestycja, zakończenie roboty, odbiór końcowy, odbiór robót -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, inwestycja, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót
Zobacz» |