Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Co więcej, próbowała uregulować stan prawny korzystania z urządzeń elektrycznych z wnioskodawczynią. (...)Służy to zmniejszeniu ilości podmiotów pozbawionych dopływu energii elektrycznej w razie awarii linii biegnącej do stacji z W. . (...)Wnioskodawca prowadził z poprzednikiem prawnym uczestniczki postępowania korespondencję, mającą na celu usunięcie spornej instalacji. (...)Posiadanie to jest bowiem związane z własnością urządzeń przesyłowych, które od dnia ich podłączenia nieprzerwanie przesyłają energię elektryczną.

(...)się z korektorów słonecznych, podłączenie instalacji ciepłej wody użytkowej z instalacją solarną oraz włączenie do istniejącej instalacji zimnej wody. Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o określonej mocy znamionowej z wykorzystaniem zjawiska zmiany promieniowania słonecznego na prąd elektryczny w budynkach mieszkalnych obejmowało: opis projektowanej instalacji, dobór urządzeń , opis połączeń, montaż urządzeń. (...)Wstępnym etapem poprzedzającym wykonanie projektu technicznego dla danej instalacji solarnej było dokonanie oględzin konkretnego(...)którym adresem jest możliwy montaż instalacji oraz o zgodzie właściciela budynku na wykonanie montażu. (...)Zawierane z zainteresowanymi umowy cywilnoprawne zawierały jedynie ogólne wskazania odnośnie rodzaju wykonywanych prac, nie doprecyzowywały ilości wykonanych instalacji, przeglądów czy projektów oraz miejsca na terenie jakiej gminy czy powiatu będzie świadczona praca.

(...)się z korektorów słonecznych, podłączenie instalacji ciepłej wody użytkowej z instalacją solarną oraz włączenie do istniejącej instalacji zimnej wody. Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o określonej mocy znamionowej z wykorzystaniem zjawiska zmiany promieniowania słonecznego na prąd elektryczny w budynkach mieszkalnych obejmowało: opis projektowanej instalacji, dobór urządzeń , opis połączeń, montaż urządzeń. (...)Wstępnym etapem poprzedzającym wykonanie projektu technicznego dla danej instalacji solarnej było dokonanie oględzin konkretnego(...)którym adresem jest możliwy montaż instalacji oraz o zgodzie właściciela budynku na wykonanie montażu. (...)Zawierane z zainteresowanymi umowy cywilnoprawne zawierały jedynie ogólne wskazania odnośnie rodzaju wykonywanych prac, nie doprecyzowywały ilości wykonanych instalacji, przeglądów czy projektów oraz miejsca na terenie jakiej gminy czy powiatu będzie świadczona praca.

Powódka nie ma podstaw do nieopłacania czynszu, a instalacje działają prawidłowo. (...)Fakt ten powinien być uwzględniony przy ustaleniu jej należności za energię elektryczną. (...)Między pozwaną a Fundacją (...) z siedzibą w Ł. był konflikt o płatność należności z tytułu energii elektrycznej. (...)Po drugie są sprzeczne ze stanowiskiem strony powodowej, które mówi, że Fundacji stale się rozwija, osiąga sukcesy i realizuje nowe projekty.

Do przedmiotu jej działalności należy m.in. wykonywanie instalacji elektrycznych (odpis aktualny z KRSu powódki, k. 16-17) . (...)Sam montaż instalacji zajmuje ok. 2 miesięcy. (...)Jednakże drobne zmiany w projekcie lub dokumentacji, jak również drobne prace dostosowawcze nie miały praktycznie wpływu na termin zakończenia prac elektrycznych powódki (pisemna opinia biegłego sądowego, k. 995) . (...)Jednocześnie 14 lipca 2011 r. powódka wystawiła na pozwaną podpisaną fakturę nr (...) na kwotę 319.109,72 zł (płatną 13 sierpnia 2011 r. – w terminie 30 dni) z tytułu wykonania i montażu instalacji elektrycznej stacji napędowej B-1800.

Teza orzeczenia: Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych pierwotną umową, jednocześnie warunkujących dalszy etap prac - uzasadnia uznanie, że opóźnienie prac objętych umową nie nastąpiło z winy wykonawcy robót.

(...)wycięcie i naprawa po przewodach elektrycznych w sufitach i ścianach (58(...)(...)listopada 2015 roku kierownik robót elektrycznych R. S. zgłosił uwagi do zakresu prac wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, a w dniu 12 listopada 2015 roku zgłosił roboty dodatkowe obejmujące m.in.: montaż instalacji sygnalizacyjnej domofonowej w całym obiekcie;(...)(...)(...)R. zgłosił fakt wadliwego wykonania instalacji centralnego ogrzewania przez poprzedniego wykonawcę, kwalifikując roboty jako dodatkowe. (dziennik budowy – k. 91) W dniu 30 marca 2016 kierownik budowy zgłosiła różnicę poziomów na posadzkach we wszystkich mieszkaniach. (...)(...)celu zakończenia budowy zgodnie z projektem, wyszczególniono wówczas m.in.: zbyt mały(...)

Istotą umowy z dnia 12 lipca 2012r. było wykonanie całej inwestycji z działającymi instalacjami w tym instalacją elektryczną. (...)Efektem miały być m.in. działające instalacje elektryczne. (...)Brak w projekcie wykonawczym np. oświetlenia awaryjnego w sanitariatach publicznych przy klatce schodowej wejścia głównego, ogólnie można uznać zmiany w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej za znaczące. Powodowie natomiast ocenili, że różnice między wykonaną instalacją elektryczną, a otrzymanym projektem wykonawczym to są nieznaczne.

Spowodowało to opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia zamiennego oraz w uzyskaniu uzgodnień projektu z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie podziemnej części przesyłowej rurociągu gazowego. (...)Ponadto wskazano, iż prace nie zostały wykonane w terminie, a przedmiot umowy obejmował wykonanie kompletnej instalacji składającej się z rurociągu i przyłączeń, a nie tylko prac budowlanych, których dotyczy wpis z dziennika budowy pod datą 29 grudnia 2016 roku. (...)Trzeba było zmienić projekt i uzgodnienia oraz uzyskać pozwolenie zamienne (dowód: zeznania świadka A. M. k.412-413; zeznania świadka S. F. k.413-414). (...)(...)umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej,(...)przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.