Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

(...)ścian wewnętrznych z gruntowaniem, osprzęt instalacji elektrycznej, naprawę elewacji po wymianie okien, montaż balustrady schodowej. (...)Z założonych robót wykonano jedynie roboty wyburzeniowe, instalację elektryczną i wymianę luksferów. (...)Niewykonane prace obejmują częściowo roboty murarskie po montażu okien i podłóg po położeniu instalacji hydraulicznej, położenie podłóg ceramicznych i(...)ścian wewnętrznych z gruntowaniem, osprzęt instalacji elektrycznej, naprawę elewacji po wymianie okien, montaż balustrady schodowej. (...)Początkowo kwota, na jaką strony się umówiły opiewała na 126.843 zł, jednak ostatecznie powód zrezygnował z części prac (sufity podwieszane) oraz pozwany wykonał prace wyburzeniowe i murarskie oraz instalację elektryczną ( pkt. 1,2 i 3 z kosztorysu).

(...)w postaci uszkodzeń stopu, uszkodzenia instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej, zniszczeniu drzwi do komórek piwnicznych,(...)

(...)tym wspólnie z wynajmującym poprowadził instalacje wewnętrzne: eklektyczną, alarmową i oświetleniową. 26 sierpnia 1999 r. (...)(...)- lampy halogenowe 5 szt., instalacja alarmowa i monitoring (kamery zewnętrzne(...)kabla ziemnego), zasilanie w energię elektryczną 80mb kabel ziemny, instalacja telefoniczna podziemna, utwardzenie terenu kamień łupany-kliniec 938 m ( 2) (operat szacunkowy, k. 382-400). (...)(...)5 szt. – częściowo zdemontowane, instalacja alarmowa i monitoring (kamery zewnętrzne(...)(...)Na części wywłaszczonej nieruchomości działki ew. (...) przez (...) (...) i Usługi (...) pozostawiła w części zdemontowany magazyn, część daszków reklamowych oraz w części zdemontowane okablowanie od różnych instalacji. 20 kwietnia 2012 r. rzeczoznawca(...)

(...)koszt okresowego przeglądu i konserwacja instalacji elektrycznej oraz koszt dokonania zapłaty za remont balkonów zgodnie z planem gospodarczym na rok 2014 i 2015.

W tym samym dniu kierownik budowy T. B. wpisem do dziennika budowy dokonał zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji mechanicznej, wymiany dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej oraz zgłoszenia robót do odbioru końcowego. (...)Pozwany twierdził, że powód wykonał umowę z 8 dniowym opóźnieniem, jako że dopiero w dniu 8 grudnia 2016 roku została w całości uruchomiona instalacja elektryczna. Powód nie kwestionował daty uruchomienia instalacji elektrycznej, natomiast wywodził, że instalacja nie mogła być wcześniej uruchomiona z uwagi na zaniedbania strony pozwanej. (...)Strona pozwana zaniechała powyższego i dopiero w grudniu 2016 roku uzgodniono akceptowane odstępstwo od projektu i sposób wykonania prac elektrycznych, umożliwiający uznanie modernizacji instalacji elektrycznej za zakończoną w dniu 8 grudnia 2016 roku.

Dodatkowo E. J. (1) zobowiązała się do uiszczania na rzecz M. S. kwot stanowiących równowartość opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wywóz śmieci i kanalizację dotyczących budynku przy ul. (...) w W. w terminie 7 dni od przekazania jej przez M. S. faktur wystawionych przez dostawców w/w usług. (...)Rzeczoznawca ustalił, że w budynku konieczne jest przeprowadzenie prac rozbiórkowych, renowacji ścian i sufitów, robót posadzkowych, renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowo – kanalizacyjnej i elektrycznej, których koszt wycenił na 58 769,60zł. (...)Zakres tych prac (np. renowacja stolarki drzwiowej i okiennej, remont odłączonych instalacji centralnego ogrzewania, wodnej i elektrycznej, roboty posadzkowe) nie jest w(...)

(...)wraz z utrzymaniem zieleni, konserwacja instalacji technicznych, materiały do napraw, energia elektryczna i woda gospodarcza w nieruchomości(...)(...)Podczas zebrania były kolejno omawiane projekty poszczególnych uchwał, przy czym przy dyskutowaniu planu gospodarczego zwrócono uwagę na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na optymalizację kosztów energii elektrycznej i ogrzewania i celowość przerobienia hydrofornii. (...)(...)za zawyżone (np. sprzątanie, konserwacja instalacji gazowych), niezrozumiałe (koszty zarządu nieruchomością przypadające na stanowisko garażowe), zbyt ogólne (łączenie wydatków na energię elektryczną i wodę dostarczaną do części(...)(...)Prace te nie stanowią nowych inwestycji, skoro stanowić miały „ulepszenie” istniejących wcześniej czy istniejących cały czas instalacji.

Stanowiąca załącznik do umowy specyfikacja techniczna przewidywała m.in. iż laboratorium (...) wyposażone będzie w instalację elektryczną 230VAC oraz 24V DC. Łączna wartość umowy brutto wynosiła 1 726 920zł. (...)Nie mieli świadomości osobnego udzielenia zamówienia wymiany instalacji elektrycznej w podwoziach pojazdów S. i ustalonego terminu jego realizacji. (...)Istotne jest także, że do opóźnienia w wykonaniu zobowiązania przyczynił się zamawiający poprzez wytypowanie do modyfikacji laboratoriów znajdujących się na samochodach wyposażonych w nieodpowiednią instalację elektryczną. Skoro laboratoria znajdujące się na nadwoziach samochodu S. wyposażone być miały w instalację elektryczną 24V, poniekąd oczywistym jest, iż i podwozia samochodów S. powinny posiadać tę samą instalację – przyznała to i strona(...)roku dodatkowego zlecenia na wymianę instalacji w podwoziach pojazdów.