Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Dowód: umowa (k.348-367v.), dziennik budowy (k.915-945); Poczynione w sprawie ustalenia umożliwiły Sądowi przyjęcie, że na inwestycji dochodziło również do kradzieży, w wyniku których zginęła część elementów elektrycznych. (...)Nie dysponował wiedzą dotyczącą pierwotnego projektu, ani kto miał go wykonać. (...)(...)umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. (...)Wyrażenie zgody w sposób bierny objawia się brakiem zgłoszenia na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robot określonych w umowie lub projekcie.

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu Rejonowego przypomnieć w tym miejscu trzeba, iż z chwilą podpisania ugody spadkowej w dniu 05. 01. 2011 r. nawiązana została między Zenonem Omyła i pozwaną Krystyna Gielnik umowa użyczenia lokalu, składającego się z następujących izb: 3 pokoje, kuchnia i łazienka oraz spiżarnia, położonego na parterze nieruchomości zabudowanej (...)

Powód wyremontował dach, a konieczne są jeszcze remonty instalacji elektrycznej, która – jego zdaniem - zagraża bezpieczeństwu. (...)Uwypukliła, że - powód, chcąc zmusić pozwaną do opuszczenia lokalu – jej zdaniem - celowo odciął ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez nią, jak również ingerował w instalację elektryczną. W mieszkaniu działa tylko jeden kontakt elektryczny, co sprawiało, że nawet energią elektryczną nie jest w stanie ogrzać pomieszczeń. (...)Do stycznia 2014 roku rachunki za energię elektryczną były wystawiane na jej nazwisko wywiązywała się z nich terminowo.

Do przedmiotu jej działalności należy m.in. wykonywanie instalacji elektrycznych (odpis aktualny z KRSu powódki, k. 16-17) . (...)Sam montaż instalacji zajmuje ok. 2 miesięcy. (...)Jednakże drobne zmiany w projekcie lub dokumentacji, jak również drobne prace dostosowawcze nie miały praktycznie wpływu na termin zakończenia prac elektrycznych powódki (pisemna opinia biegłego sądowego, k. 995) . (...)Jednocześnie 14 lipca 2011 r. powódka wystawiła na pozwaną podpisaną fakturę nr (...) na kwotę 319.109,72 zł (płatną 13 sierpnia 2011 r. – w terminie 30 dni) z tytułu wykonania i montażu instalacji elektrycznej stacji napędowej B-1800.

(...)się z korektorów słonecznych, podłączenie instalacji ciepłej wody użytkowej z instalacją solarną oraz włączenie do istniejącej instalacji zimnej wody. Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o określonej mocy znamionowej z wykorzystaniem zjawiska zmiany promieniowania słonecznego na prąd elektryczny w budynkach mieszkalnych obejmowało: opis projektowanej instalacji, dobór urządzeń , opis połączeń, montaż urządzeń. (...)Wstępnym etapem poprzedzającym wykonanie projektu technicznego dla danej instalacji solarnej było dokonanie oględzin konkretnego(...)którym adresem jest możliwy montaż instalacji oraz o zgodzie właściciela budynku na wykonanie montażu. (...)Zawierane z zainteresowanymi umowy cywilnoprawne zawierały jedynie ogólne wskazania odnośnie rodzaju wykonywanych prac, nie doprecyzowywały ilości wykonanych instalacji, przeglądów czy projektów oraz miejsca na terenie jakiej gminy czy powiatu będzie świadczona praca.

(...)się z korektorów słonecznych, podłączenie instalacji ciepłej wody użytkowej z instalacją solarną oraz włączenie do istniejącej instalacji zimnej wody. Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o określonej mocy znamionowej z wykorzystaniem zjawiska zmiany promieniowania słonecznego na prąd elektryczny w budynkach mieszkalnych obejmowało: opis projektowanej instalacji, dobór urządzeń , opis połączeń, montaż urządzeń. (...)Wstępnym etapem poprzedzającym wykonanie projektu technicznego dla danej instalacji solarnej było dokonanie oględzin konkretnego(...)którym adresem jest możliwy montaż instalacji oraz o zgodzie właściciela budynku na wykonanie montażu. (...)Zawierane z zainteresowanymi umowy cywilnoprawne zawierały jedynie ogólne wskazania odnośnie rodzaju wykonywanych prac, nie doprecyzowywały ilości wykonanych instalacji, przeglądów czy projektów oraz miejsca na terenie jakiej gminy czy powiatu będzie świadczona praca.

Istotą umowy z dnia 12 lipca 2012r. było wykonanie całej inwestycji z działającymi instalacjami w tym instalacją elektryczną. (...)Efektem miały być m.in. działające instalacje elektryczne. (...)Brak w projekcie wykonawczym np. oświetlenia awaryjnego w sanitariatach publicznych przy klatce schodowej wejścia głównego, ogólnie można uznać zmiany w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej za znaczące. Powodowie natomiast ocenili, że różnice między wykonaną instalacją elektryczną, a otrzymanym projektem wykonawczym to są nieznaczne.

Powódka nie ma podstaw do nieopłacania czynszu, a instalacje działają prawidłowo. (...)Fakt ten powinien być uwzględniony przy ustaleniu jej należności za energię elektryczną. (...)Między pozwaną a Fundacją (...) z siedzibą w Ł. był konflikt o płatność należności z tytułu energii elektrycznej. (...)Po drugie są sprzeczne ze stanowiskiem strony powodowej, które mówi, że Fundacji stale się rozwija, osiąga sukcesy i realizuje nowe projekty.

Teza orzeczenia: Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych pierwotną umową, jednocześnie warunkujących dalszy etap prac - uzasadnia uznanie, że opóźnienie prac objętych umową nie nastąpiło z winy wykonawcy robót.

(...)wycięcie i naprawa po przewodach elektrycznych w sufitach i ścianach (58(...)(...)listopada 2015 roku kierownik robót elektrycznych R. S. zgłosił uwagi do zakresu prac wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, a w dniu 12 listopada 2015 roku zgłosił roboty dodatkowe obejmujące m.in.: montaż instalacji sygnalizacyjnej domofonowej w całym obiekcie;(...)(...)(...)R. zgłosił fakt wadliwego wykonania instalacji centralnego ogrzewania przez poprzedniego wykonawcę, kwalifikując roboty jako dodatkowe. (dziennik budowy – k. 91) W dniu 30 marca 2016 kierownik budowy zgłosiła różnicę poziomów na posadzkach we wszystkich mieszkaniach. (...)(...)celu zakończenia budowy zgodnie z projektem, wyszczególniono wówczas m.in.: zbyt mały(...)