Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Uporządkowania wymagała też instalacja elektryczna, zwłaszcza nieopisane szafy - rozdzielnie. (...)Powód położył wykładzinę zgodnie z tym co było w projekcie. (...)Faksem z dnia 25.02.2010 r. wykonawca poinformował zamawiającego, że nadal zajęta jest część oddziału neurologii, głównie OIOM, w związku z czym nie może prowadzić robót związanych z instalacjami: gazów medycznych, elektrycznych, niskoprądowych, centralnego ogrzewania. (...)Drugą kwestią był nieporządek w szafach elektrycznych, które nie były opisane i w instalacji elektrycznej, co wymagało uporządkowania przed przystąpieniem do tynkowania.

(...)10A, 10B i 11 oraz instalacji elektrycznych pompowni 21/146, naliczona kara stanowi więc kwotę 620.750,37 zł. (...)Powódka wyjaśniła dodatkowo, że naliczyła karę za opóźnienie w przekazaniu projektów wykonawczych (nie budowlanych), a projekty te (jak wynika z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do umowy) dla zadań 10 i 11 miały być przekazane do dnia 30 października 2008 roku. (...)Okoliczności z tym związane pozostają jednak bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, ponieważ powódka – jak ostatecznie wyjaśniła w piśmie procesowym z dnia 19 grudnia 2011 roku – nie dochodzi kary umownej za zwłokę w oddaniu przez pozwanego instalacji elektrycznych przepompowni. (...)Uniemożliwiało to wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w terminach określonych w harmonogramie.

Powódka chciała by K. K. (1) przesłał jej e-mailem projekt umowy. (...)Notariusz zaprezentował pełn. powódki projekt umowy pożyczki i przewłaszczenia na zabezpieczenie. (...)Zerwał wszystkie instalacje i wyrzucił meble. (...)Miało przestarzałą instalację elektryczną hydrauliczną.

W dniu 20 lipca 2007 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w S. zawarła z (...) spółką akcyjną umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. (...)Wskazano, że przekazanie instalacji odbędzie się nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania urządzeń na rzecz Gminy. (...)Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w S. przesłała pozwanej poprawiony projekt porozumienia w sprawie utrzymania oświetlenia drogowego w rejonie węzła M. oraz odpis umowy z dnia 20 lipca 2007 roku zawartej przez powódkę z przedsiębiorstwem (...) spółką akcyjną . (...)Podniósł, że Sąd całkowicie pominął treść art. 18 Prawa energetycznego nakładającego na gminy realizację określonych zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną.

Począwszy od 2005 r. powódka samodzielnie podejmowała czynności niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych, m.in. uzyskała pozwolenie na budowę wraz z wymaganą dokumentacją oraz zleciła wykonanie projektu architektonicznego firmie projektowej z S. . W latach 2007-2009 na nieruchomości wykonano szereg robót remontowo-budowlanych opłaconych przez powódkę, zaś do jej wydatków zaliczyć należy m.in. koszt: przeprowadzonych prac budowlanych, podłączenia instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowy poddasza i(...)(...)(...)łaty i krokwie, pustaków oraz instalacji centralnego ogrzewania, oszacowanych przez pozwaną na kwotę około 20.000 - 30.000 zł, co pozostawało bez wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Przewidziana na to zadanie remontowe, niższa aniżeli na wymianę instalacji monitoringowej, kwota 40 000 złotych, została przeznaczona tylko na punktowe prace reaktywne , usuwające skutki ewentualnego zalania, a nie na kompleksowy remont, usuwający przyczyny pojawianie się wody w garażu. (...)Twierdził , że autor projektu – zarządca odmówił postulatowi rozdzielenia materii , której dotyczyła uchwała na dwie , tak aby zagadnienie remontu monitoringu stanowiło przedmiot uchwały odrębnej. (...)Ponadto wydatkowanie tak wysokiej kwoty, jak 57.512,34 zł na wymianę instalacji monitoringu na nową w sytuacji,(...)będzie wykonywana usługa obsługi tej instalacji w oparciu o nowe oprzyrządowanie. (...)Podobnie instalacja jako taka , nie utraci(...)odnoszenia się do szczegółów technicznych instalacji konkretnej ] , posłużyć do skompletowania i montażu instalacji monitoringowej w innym miejscu.

W maju 2009 r. powód złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. (...)(...)sanitarnym i socjalnym, a także instalacją do warzenia tradycyjnego naturalnego piwa, przy czym ta ostatnia inwestycja miała być sfinansowana wyłącznie ze środków własnych powoda. (...)Pierwszy obejmował adaptację już stojącego budynku administracyjnego poprzez burzenie ścianek działowych, murowanie nowych ścian, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonanie posadzek, dociepleń, izolacji, rozbudowę poprzez dobudowanie szachtu windowego z łącznikiem. (...)S. J. organizując przedsięwzięcie budowlane i projekt objęty wnioskiem nie planował wykorzystać(...)wyłączał tego budynku z całego projektu (co np. wyraźnie czynił w przypadku kosztów dotyczących instalacji browaru), zaś, co wyjaśnia sam(...)zakresu wnioskowanego w 2009 r. projektu odseparowany.

(...)z dnia 29.10.2009 r., Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę(...)r., Decyzja nr (...) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na(...)z dnia 26.10.2009 r., Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę(...)(...)b/umowy o dofinansowanie nr (...) projektu „Budowa bioelektrowni metanowej w P.(...)I, II etap oceny merytorycznej projektów budowy biogazowi metanowej w P.(...)1/ (...) ; e/ dokumentacji projektu „Budowa bioelektrowni metanowej w P.(...)(...)Analiza ta miała na celu uzyskanie pełnej informacji na temat sytuacji prawnej i finansowej Spółki, prowadzonej przez nią działalności gospodarczej oraz informacji co do dokumentacji projektów i wartości zobowiązań Spółki wobec osób trzecich. (...)(...)i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu budowy bioelektrowni metanowej w K.(...)i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu budowy bioelektrowni metanowej w P.(...)budową w/w bioelektrowni, w tym projektów budowlanych, pozwoleń na budowę i(...)