Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Tak samo wyposażone było również zaplecze kuchenne, w budynku działała ponadto sprawna instalacja alarmowa, do dnia 3 kwietnia 2014r. doprowadzone były do niego także woda i gaz. (...)(...)sprawności znajdującej się w nim instalacji, sam budynek ponadto był stale zaopatrywany we wszelkie konieczne media jak również znajdował się w stanie gotowości do użycia zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. (...)Na terenie obiektu działała również sprawna instalacja elektryczna, jedyną przyczyną zaś braku faktycznego(...)(...)(...)przewidujący zaś budowę takiego obiektu projekt budowlany został zatwierdzony i na(...)weselnej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją gazową, pięcioma zbiornikami szczelnymi na ścieki wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do budynku w miejscowości N. działka nr (...) .

(...)modernizację/rewitalizację spornej nieruchomości obejmującej m.in. projekt sieci c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. (...)Dokumentacja techniczna planowanego II etapu prac obejmująca projekt budowlany instalacji c.o. i c.w.u., węzła cieplnego, instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej została doręczona powódce w dniu 4 stycznia 2018 r. (...)polegającej na wykonaniu dla budynku instalacji c.o., c.w.u., węzła cieplnego, instalacji elektrycznej zasilającej wymiennikowe stacje ciepła w lokalach oraz instalacji wody zimnej. (...)Zgodnie z projektem, w mieszkaniu nr (...) należącym do powódki przewidziano przeprowadzenie remontu w pełnym zakresie obejmującym wyburzenie pieców kaflowych oraz założenie instalacji wody zimnej, c.w.u. i c.o.

Teza orzeczenia: 1. Samo podjęcie działalności konkurencyjnej, któremu towarzyszy naruszenie lojalności nie powoduje równoczesnego powstania szkody w majątku innej osoby. 2. Przejęcie pracowników, nawet w większej liczbie i w jednym czasie, dotychczas zatrudnionych u jednego pracodawcy, naruszającego prawa pracownicze, któremu to przejęciu nie towarzyszy (...)

Przeważającą działalnością gospodarczą powoda jest wykonywanie instalacji elektrycznych (kod (...) (...) ) (dane pochodzące z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - fakt nie wymagający dowodu, o którym informacja jest powszechnie dostępna na podstawie art. 228 § 2 k.p.c ). (...)Konkurencyjność ofert powoda związana była również z posiadaniem wiedzy na temat optymalizacji zużycia kosztów elektrycznej. (...)Przeważającą działalnością gospodarczą pozwanego było wykonywanie instalacji elektrycznych ( (...) , kod (...)(...)(...)Jednakże, na skutek posiadania informacji, nabytych podczas pracy na stanowisku kierownika projektów w przedsiębiorstwie powoda, pozwany mógł złożyć ofertę konkurencyjną, dzięki czemu to on uzyskał zamówienie od spółki (...) .

Uzgodnienie projektu wykonawczego Przed przystąpieniem do prac,(...)zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa projekt wykonawczy Infrastruktury (dalej „Projekt"), który będzie składał się(...)Operator może sporządzić jeden Projekt dla jednej bądź większej liczby Nieruchomości oraz Budynków. (...)Zmiany w Projekcie są uzgadniane na zasadach określonych w § 5 ust. 5-6, z tym że termin na akceptację uzupełnionego Projektu lub przedstawienia do niego uzasadnionego stanowiska wynosi 14 dni, a w przypadku, gdy Projekt będzie obejmował tylko prace wskazane w § 2 ust. 1 pkt 2-7 dni. (...)Do pisma Operator załączył projekt umowy.

W tym zakresie organ nie uwzględnił faktów władztwa pana P. S. nad nieruchomością, opłacania przez niego należności publicznoprawnych, podpisania umów na dostarczenie energii elektrycznej, internetu, odbioru nieczystości stałych, zameldowanie.(...)(...)Przedsiębiorstwo wskazało, że projekt przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, został uzgodniony z(...)(...)(...)związane z ze sprawdzeniem podłączenia instalacji, co skończyło się interwencją policji wezwanej przez jedną ze współwłaścicielek (vide notatka k. 129 akt adm).

Powodowie wskazali na uszkodzenia szyb, konieczność i to na własny koszt ponownego osadzenia drzwi wejściowych do lokalu, a także modyfikacji w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej. (...)Pozwana dążąc za wszelką cenę do ukończenia budowy, zrealizowała przedmiotowy projekt do końca. (...)W dniu 7 lipcu 2020 r. z kontraktu zrezygnowała firma zajmująca się instalacją elektryczną ( I. ), co także skutkowało opóźnieniem w realizacji prac, z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji i konieczność znalezienia nowej firmy, która podejmie się ich wykonania. (...)Zdaniem Sądu na uwzględnienie nie zasługiwały także argumenty jakie pozwana podniosła w związku z zakończeniem współpracy z wykonawcą konstrukcji spółką (...) czy spółką (...) , która wykonywała prace elektryczne.

Do takich zmian wymagana jest dokumentacja o zmianie przeznaczenia złożona w Urzędzie Miejskim, projekt wykonanych zmian oraz zatwierdzenie przez konserwatora zabytków, ponieważ budynek znajduje się pod patronatem konserwatora zabytków, jak również uchwała współwłaścicieli nieruchomości. (...)Na podstawie art. 14 ustawy na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: 1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację, 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody,(...)(...)Należy w tej materii przytoczyć, że zgodnie z art. 45a ust. 6 ustawy Prawa energetycznego w przypadku gdy wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku(...)kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. (...)(...)wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku.

Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy, biorąc pod uwagę parametry sieci, standardy jakościowe energii oraz rodzaj i wielkość przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci (art. 7 ust. 7 p.e.). (...)Należy jednak zaznaczyć, że wydanie warunków przyłączenia jest to tylko pierwszy, wstępny etap do realizacji przez odbiorców zamierzeń dotyczących poboru energii elektrycznej, który określa czy istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zasadniczy jest natomiast etap późniejszy – faktyczne przyłączenie danego podmiotu do sieci, które umożliwia dopiero pobór energii elektrycznej. (...)Należy także pamiętać, iż na podstawie złożonego wniosku określone zostać mają warunki przyłączenia i przygotowany projekt umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia.