Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Ilość opóźnienia z tego tytułu oszacowano na liczbę 90 dni. konieczność wykonania instalacji oświetlenia ulicznego. (...)Zarząd (...) w W. zgłosił zastrzeżenia do projektu. (...)Pierwotnie projekt ten miał odzwierciedlać dwuetapowość prac budowlanych i wobec powyższego założenia projekt obejmował tylko częściową organizację ruchu. (...)Zapoznając się z SIWZ wykonawca był zatem uprawniony do przyjęcia wniosku, że do 15 sierpnia 2009 r. instalacja elektryczna będzie wykonana.

Powód w oparciu o dostarczony przez stronę pozwaną projekt techniczny prowadził w obiekcie prace adaptacyjne i remontowe. (...)Instalacja elektryczna, jako zupełnie niesprawna, na moment zwrotu nie posiadała żadnej wartości (100% zużycia). (...)Wadliwie położono posadzki, wykonano instalacje CO czy kotłownię. (...)W odniesieniu do wielu prac wykonanych przez powoda stopień zużycia wynosił 100 % - np. instalacja elektryczna.

Projekt ten nie ma na celu kontroli pracy nauczyciela, a wydawnictwo gwarantuje nauczycielowi pełną tajemnicę. (...)Natomiast w dniu 6 czerwca 2012 r. powódka weszła do klasy i w niej przebywała w czasie dyżuru, ale wynikało to wyłącznie z faktu, że chciała sprawdzić uszkodzoną instalację elektryczną, a ponadto z tego, że rozmawiała z nią uczennica. (...)Jedyną „nową” kwestią, która pojawiła się w sprzeciwie, była informacja o awarii instalacji elektrycznej. Nie była to jednak okoliczność istotna dla ukarania powódki, skoro – jak wynika z oświadczenia samej powódki – jej dłuższy pobyt w klasie spowodowany był nie tyle sprawdzaniem instalacji, lecz przede wszystkim rozmową z uczennicą na temat jej ocen.

W uzasadnieniu swojego powództwa strona powodowa podniosła, że pozwany był zatrudniony u strony powodowej na stanowisku inspektora robót elektrycznych z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 6.364 zł. (...)(...)przez pozwanego obowiązków przy ww. projektach, a zarówno pracodawca, jak i inwestor (...) wysoko ocenił czynności wykonywane przez pozwanego. (...)(...)kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami(...)kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi(...)(...) - kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz sporządzanie z(...)

W trakcie prowadzenia robót zaszła konieczność aktualizacji projektu technicznego, co spowodowało konieczność wykonania dodatkowych prac nieujętych w przedmiarze robót dostarczonym powodowi w procedurze przetargowej. (...)Do obowiązków zamawiającego (tj. pozwanego), zgodnie z § 5 umowy, należało: protokolarne przekazanie placu budowy, wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz dokonywanie odbioru robót zanikowych(...)(...)Przewidziany w umowie termin zakończenia prac nie został jednak zachowany - w toku realizacji projektu pojawiła się konieczność wykonania prac dodatkowych oraz zmian dotyczących projektu technicznego przebudowy i adaptacji budynku. (...)(...)robót dodatkowych nie ujętych w projekcie technicznym, na podstawie którego została zawarta umowa z 12 maja 2008 roku, co dotyczyło branż budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, których wartość wynosi 21.744,16 zł brutto i które zostaną wykonane do 30 kwietnia 2009.

(...), tj. o doprowadzeniu energii elektrycznej z głównego zabezpieczenia do głównego(...)1997r. - k.88) Doprowadzanie energii elektrycznej do działek rozpoczęło się pod(...)(...)Niektórzy z działkowców prosili powoda, aby to on dokonał przyłącza instalacji elektrycznej do ich prywatnych altan. (...)W ramach projektu budowlanego wykonanego na zamówienie Zarządu(...)poszczególnych sektorów wyznaczonych w tym projekcie, tworząc bądź przystępując do grupy przeprowadzającej realizację poszczególnego odcinka - w wyznaczonym w projekcie sektorze - na własny koszt dzielony między członków grupy. (...)Powód swoim postępowaniem przy budowie sieci elektrycznej, w tym szafki elektrycznej w sektorze L, rażąco nadużył zaufanie osób z którymi podjął się tego zadania.

(...)budowy do stanu przewidzianego w projekcie (§ 6 pkt 16 i(...)(...)Zakres rzeczowy robót objętych umową obejmował wykonanie: instalacji elektrycznej oddymiania klatek schodowych, aranżacji gabinetu(...)spustowej z kanalizacją deszczową i instalacji wody w natryskowniach (§ 1 umowy) Zamówienie zrealizowane być miało w terminie do 30 maja 2009r. (§ 2 umowy). (...)(...)budowy do stanu przewidzianego w projekcie, a nadto złożył wszelkie wymagane dokumenty (§ 2 ust. 2 lit. d) i § 6 ust. 25 i 27 umowy). (...)Nie wykonał bowiem jedynie obowiązku doprowadzenia po zakończeniu robót placu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie.

Z dniem 1 listopada 1986 roku przyznano odwołującemu premię zadaniową za wykonywanie czynności dodatkowych związanych z obsługą instalacji elektrycznej w biurowcu i budynkach przyzakładowych (k. 147 akt osobowych). (...)(...)też wykonywał konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach należących do (...) (nie zaś prace elektromontera). (...)Okoliczność wykonywania przez odwołującego konserwacji i napraw instalacji elektrycznych w budynkach oraz pracy jako konserwator suwnic potwierdził również w swoich zeznaniach świadek W. T. . (...)Również świadek J. W. potwierdził, że odwołujący zajmował się naprawą instalacji elektrycznych w budynkach (k. 128 v.-129, 130).