Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

(...)należących do powoda (tj. skrzynek elektrycznych, rozdzielni elektrycznych, kabli elektrycznych) i uzyskiwane kwoty pieniężne z(...)(...)Sąd pierwszej instalacji zasadnie uznał także, że nie zaistniały inne okoliczności prawne, które skutkowałyby nieważnością umowy sprzedaży z dnia 26 czerwca 2002 roku.

Ma wykształcenie zawodowe, z zawodu jest monterem instalacji budowlanych. (...)Na pytanie: do czego służyła instalacja znajdująca się na jego posesji? Odpowiedział, że ta instalacja była stara, była tam już(...)sprawie już nie używał tej instalacji. (...)Linia ta składała się z 1000-litrowego pojemnika typu mauzer znajdującego się na parterze, połączonego wężem o średnicy około 3 cm i pompą elektryczną, ze znajdującymi się w piwnicy(...)(...)(...)oraz elementów służących do skonstruowania instalacji służącej do odkażania skażonego spirytusu, a nadto obsługi technicznej tej instalacji.

Obecnie do zakresu działalności należy m.in. poligrafia, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów metalowych gotowych, urządzeń elektrycznych, maszyn, handel hurtowy i detaliczny,(...)(...)Obecnie szeroko rozwijana jest branża rolnicza, robiony jest montaż wiązek do pojazdów rolniczych, wykonywane są przewody elektryczne, przedłużacze, Spółdzielnia jest monopolistą w zakresie stacyjki ciągnikowej. (...)Wymieniono kilkaset okien i drzwi, przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, dostosowano i wymieniono oświetlenie, wykonano termoizolację budynków.

Co istotne, zgodnie z aneksem nr (...) z 17 maja 2013 r. w szczegółowym harmonogramie wykonawcy ustalono, że termin wprowadzenia na budowę wykonawcy robot elektrycznych i (...) umożliwiający powódce wykonanie robót w terminie, przypada na 4 lutego 2013 r. (...)Montaż konstrukcji sufitu podwieszonego może być wykonywany po montażu rurociągów i kanałów wentylacyjnych oraz przewodów instalacji elektrycznych mocowanymi do stropu, następnie po(...)Zgodnie z warunkami wykonania robót w celu wykonania zamknięcia przestrzeni sufitu w poszczególnych pomieszczeniach należało dokonać zgłoszenia jako sufitu przygotowanego do zamknięcia przez firmę ogólnobudowlaną, elektryczną i instalacyjną - do odbioru elementów, które przygotowane są do zakrycia.

(...)kotłowni cieplnych, modernizacji przyłączy i instalacji elektrycznych, przebudowy lub budowy pomieszczeń i dróg, dostaw sprzętu, modernizacji i wykonania systemów techniczno – ochronnych. (...)W ramach umowy nr (...) powierzono wykonanie lub dostawę w branżach: budowlano – konstrukcyjnej, elektrycznej oraz sanitarnej dla kompleksów Aresztu(...)(...)(...)branży budowlano – konstrukcyjnej i elektrycznej, natomiast (...) Sp. z o. o. – z branży sanitarnej.

Do lokalu doprowadzone są instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, domofonowa, wentylacja grawitacyjna i spalinowa. W lokalu brak pieca grzewczego, kaloryferów, gniazdek elektrycznych, drzwi wewnętrznych i ościeżnic (poza jednym pomieszczeniem). (...)W niektórych pomieszczeniach zawieszone były na kablach żarówki elektryczne przy suficie.

Zakres robót obejmował branże drogową, branżę elektryczną i branżę sanitarną. (...)Nadto wykonawca zobowiązał się do wykonania branży elektrycznej, która obejmowała "wykonanie linii kablowej oświetleniowej, montażu słupów oświetleniowych i opraw, przepięcia istniejących obwodów oświetleniowych, badania i pomiary. (...)(...)podbudowy z kruszywa, wykonanie robót elektrycznych, itp., to każdy etap prowadził do właściwego wykonania całości inwestycji i w sposób samodzielny nie byłby wystarczający do osiągnięcia zamierzonego celu. (...)Pomimo tego, iż w zakres odebranych robót wchodziły chodniki, oświetlenie, instalacje, zieleń itp. z których również korzystano bez najmniejszych przeszkód przed 30.09.2011 roku, Sąd nie uznał tej okoliczność za podstawę do miarkowania kary umownej.

W dniu 10 kwietnia 2009 roku serwis sprzedającego, w ramach udzielonej gwarancji dokonał naprawy osłony koła zębatego oraz wymiany elementów układu elektrycznego. W sporządzonej notatce służbowej wskazano, że naprawiono osłonę koła zębatego, które pracuje prawidłowo oraz wskazano, że w związku z problemem zasilania obiektu w energię elektryczną nastąpiło uszkodzenie elektrycznego układu startu szarpaka, co powodowało wyzwolenie zabezpieczenia termicznego. (...)Przepływ czynnika w instalacji podciśnienia jako porcjowy, czyli nierównomierny,(...)(...)W układzie transportu pneumatycznego występuje więc zagrożenie wybuchem, ponieważ nieuzyskanie stałej koncentracji transportowej na poziomie 0,5 kg/m 3 grozi wybuchem w instalacji.