Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 5176/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2018-05-02

IX Ca 867/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 94%

Wspólna treść

kara umowna, fi, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, protokół odbioru, sprawdzenie sprzętu, moduł, komputer, funkcjonalność, zestaw komputerowy, siedziba powoda, odbiór bez zastrzeżeń, wykonanie zobowiązania, nota obciążeniowa, producent, odbiór sprzętu, termin dostawy, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, prawo zamówień
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, fi, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, protokół odbioru, sprawdzenie sprzętu, moduł, komputer, funkcjonalność, zestaw komputerowy, siedziba powoda, odbiór bez zastrzeżeń, wykonanie zobowiązania, nota obciążeniowa, producent, dłużnik, odbiór sprzętu, termin dostawy, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, prawo zamówień
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, udzielenie zamówienia publicznego, pozwany, dostawa, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół odbioru, pozwany
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy
Zobacz»

II Ca 1023/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, umowa, dostawa, wykonanie zobowiązania, pozwany, całkowita wartość, prawo zamówień publicznych
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, umowa, dostawa, potencjalny wykonawca, centrum onkologii, wykonanie zobowiązania, zapytanie, wartość dostawy, pozwany, całkowita wartość, zastrzeżenie zwrotu, prawo zamówień publicznych, wysokość kary umowna, częściowe wykonanie zobowiązania, zapis, natura stosunku zobowiązaniowego, wartość leków, ziemia, żądanie miarkowania, rażące wygórowanie
Zobacz»

I ACa 99/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, pozwany, sprzęt, wykonanie zobowiązania, termin dostawy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, strona powodowa, dłużnik, pozwany, wysokość kary, sprzęt, wykonanie zobowiązania, opóźnione dostawy, sprzęt medyczny, termin dostawy, żądanie miarkowania kary umownej, funkcja, dostawa sprzętu, wygórowana kara umowna, zapłata kary umowna, uniknięcie przymusu, pozwana kara umowna, opóźnienie w dostawie, naruszenie terminów realizacji dostaw, przetarg
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pozwany
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran
Zobacz»

VII AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, dostawa, zamówienie publiczne, umowa, wykonanie zobowiązania
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy
Zobacz»

I ACa 1040/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 18 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, umowa, pozwany
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, umowa, opóźnienie, klimatyzacja, szafa, montaż i uruchomienie, pozwana kara umowna, wykonanie umowy, pomieszczenie serwerowni, zmniejszenie kary umownej, pozwany, urządzenie, naliczona kara umowna, terminowe wykonanie, wartość umowy, możliwość miarkowania kary umownej, dłużnik, stawka kary, interes wierzyciela
Zobacz»

I ACa 367/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013

Data publikacji: 3 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, dostawa, wykonanie zobowiązania, pozwany, producent, przedmiot umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, rękawica, dostawa, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, przedmiot umowy, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania, wygórowanie kary
Zobacz»

XII C 698/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 października 2019

Data publikacji: 6 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot zamówienia, dostawa, wykonanie zobowiązania, pozwany, nienależyte wykonanie, przedmiot umowy, zamówienie publiczne
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, przedmiot zamówienia, dostawa mebli, dostawa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, wykonanie zobowiązania, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, naliczona kara, potrącenie, opóźnienie w realizacji, nienależyte wykonanie, przedmiot umowy, zamówienie publiczne
Zobacz»

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, dostawa, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • drzwi, miarkowanie kary umownej, dostawa, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, szkoda, wierzyciel, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, obowiązek zapłaty kary
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy, płytka
Zobacz»

V GC 451/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół odbioru
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy, komisja dokonująca odbioru
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przedmiot umowy, pozwany, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie, prawo zamówień publicznych, wykonanie zobowiązania
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

sprzęt, pozwany, umowa, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej, nienależyte wykonanie zobowiązania, pierwszy rok, umowa łącząca strony procesu
Zobacz»

VIII GC 327/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 12 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

pozwany, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, prawo zamówień publicznych, protokół
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac, pismo pełnomocnika, praca
Zobacz»

I C 115/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwana spółka
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, opóźnienie, przebudowa stacji, odszkodowanie umowne, skłonienie dłużnika, gmina, wierzyciel, umowa, stosunek kary umownej, wysokość kary, poczucie słuszności, redukcja kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, stacja uzdatniania wody, zero, pozwana spółka, dotacja, rażące wygórowanie kary, urząd marszałkowski, ustawa o zamówieniach
Zobacz»

VI GC 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2016

Data publikacji: 4 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy
Zobacz»

I ACa 1196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przedmiot umowy, pozwany, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, przedmiot umowy, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa
Zobacz»

IX Ca 758/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 31 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, prawo zamówień publicznych
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • kara umowna
  • Ważne frazy
    • miarkowanie kary umownej, zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, świadomość braku obowiązku, przedmiot umowy, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika, uniknięcie przymusu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Roman
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: