Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

kara umowna

zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, zobowiązanie, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran

kara umowna

nienależyte wykonanie zobowiązania, kara umowna na wypadek, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony, kolejny najemca, pozwany, czynsz i opłata, kara umowna za szkodę, powódkę kary

kara umowna

nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, nota, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie, konstrukcja kary umownej

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, zobowiązanie, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia

kara umowna

miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, zobowiązanie, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie

kara umowna

pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego

kara umowna

kara umowna, zwrot sprzętu, cennik, odszkodowanie, abonent, strona powodowa, abonament, opłata abonamentowa, dekoder, kopia, konsument, regulamin umowy o abonament, wyrok zaoczny, antena satelitarna, przedsiębiorca, wykonanie zobowiązania, utrata sprzętu, umowa, brak zwrotu, miesiąc dodatkowy

kara umowna

glina, wartość umowy, ogólna wartość, zastrzeżenie kary umownej, tona, dłużnik, przystąpienie przez powódkę, rozwiązanie umowy, umowna wysokość, umowa na odbiór, umowa w przypadku, usta, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa naliczenia kary umownej, aga, iloczyn stawki, zryczałtowane odszkodowanie, stawka jednostkowa, kara umowa

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu, dłużnik z obowiązku, opóźnienie w wydaniu

kara umowna

oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy, płytka

kara umowna

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy

kara umowna

zastrzeżenie kary umownej, egzekucja, umowa pożyczki, celu obejść, odsetka maksymalna, oświadczenie o poddaniu, akt notarialny, kara umowna wraz, zasady współżycia społecznego, pożyczone środki, koszt udzielenia, obejście prawa, odsetka, kara umowna na wypadek, czynność prawna sprzeczna, zobowiązanie niepieniężne, zakres zwrotu, udzielenie pożyczki, stosowne oświadczenie przed notariuszem, dopuszczalna odsetka

kara umowna

świadczenie usług prawnych, umowa, partner, miesięczna opłata abonamentowa, wypowiedzenie, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, pozwany, nota obciążeniowa, przedmiotowa nota, rażące wygórowanie kary umownej, dłużnik, termin spełnienia świadczenia, kodeks cywilny, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, roszczenie, nota odsetkowa, akt sprawy sądu rejonowego

kara umowna

inwentaryzacja geodezyjna, miarkowanie kary umownej, umowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, ocena prawidłowa, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna

nota obciążeniowa, uznanie długu, obowiązek zapłaty kary, postępowanie uproszczone, zapłata kary umowna, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu

kara umowna

opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności, waga naruszonych postanowień, kosztorys powykonawczy, przesłanka miarkowania

kara umowna

wysokość kary umowna, powołany aneks, umowa, elementy robota, tynk gipsowy, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie kary umownej, złożenie przez powódkę oświadczenia, powołana umowa, pozwany, wartość prac, umowa z dniem, umowa wysokości, sporna kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, opóźnienie w usunięciu wady, usunięcie usterki, pozwana praca, wartość elementu