Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

(...)że opóźnienia w budowie domu, instalacji oraz studni były spowodowane przez(...)do bieżącej wody i energii elektrycznej, zaniechanie podawania we właściwym terminie(...)(...)(...)miał wznieść budynek mieszkalny, wykonać instalacje, studnię i ogrodzenie na działce(...)do bieżącej wody oraz energii elektrycznej. (...)Sąd Okręgowy wskazał, że powodowie wywiązywali się z obowiązku zapewnienia pozwanemu dostępu do bieżącej wody i energii elektrycznej, kolor cegły klinkierowej został wskazany(...)(...)(...)dostępu do wody i energii elektrycznej, w przeciwnym razie wykonywanie prac budowlanych nie byłoby możliwie, inwestycja nie zostałaby więc doprowadzona do stanu położenia więźby dachowej.

Instalacje te są własnością strony pozwanej. (...)Mając na uwadze interes ogólny a także poszanowanie praw innych odbiorców energii elektrycznej Sąd Okręgowy na podstawie art. 320 k.p.c. odroczył termin spełnienia świadczenia. (...)Na podstawie zeznań świadka nie sposób więc ustalić, czy słupy znajdujące się na działkach powodów stanowiły zawsze linię przesyłową, tj. nieprzerwany zbiór urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej i były w całości w posiadaniu poprzedników prawnych pozwanego.

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, ogrzewanie sieciowe, lokalne, piec grzewczy w piwnicy.

Ustaleń dotyczących wielkości pasa ochronnego dla gazociągu Sąd dokonał w oparciu o opinię biegłego sądowego w zakresie instalacji sanitarnych Z. M. (1) . (...)Przede wszystkim bowiem, żaden element instalacji, który mógłby manifestować umiejscowienie gazociągu pod powierzchnią gruntu, nie znajdował się i nie znajduje się na działce powoda nad powierzchnią ziemi. (...)Natomiast czym innym jest stałe korzystanie z tych instalacji oraz nieruchomości, przez które instalacje te przebiegają, polegające na prowadzeniu prac o charakterze konserwacyjnym, czy też dokonywaniu napraw w razie awarii. (...)(...)urządzenia służącego do przesyłania energii elektrycznej.

(...)nr (...) o kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w ramach zadania pn. (...)(...)- inspektor nadzoru w sprawach elektrycznych, pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej (...) , która koordynowała budowę). (...)(...)na roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej na budowie (wyszczególnione w §1 pkt 1 umowy), które to prace nie zostały wykonane przez generalnego wykonawcę na inwestycji do czasu odstąpienia od umowy. Dodatkowo powód wykonał na zlecenie Spółdzielni instalację anteny telewizyjnej i satelitarnej na podstawie zlecenia nr (...) .

Na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. świadek M. G. wskazała, iż wraz ze zmarłym synem J. G. wykupili mieszkanie na własność, a następnie wymienili instalację centralnego ogrzewania. (...)Opłacał rachunki za czynsz, energię elektryczną, gaz, wodę, a także kupował opał na zimę. Dodatkowo pomógł finansowo w wykupie mieszkania na własność oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania.

(...)10A, 10B i 11 oraz instalacji elektrycznych pompowni 21/146, naliczona kara stanowi więc kwotę 620.750,37 zł. (...)Okoliczności z tym związane pozostają jednak bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, ponieważ powódka – jak ostatecznie wyjaśniła w piśmie procesowym z dnia 19 grudnia 2011 roku – nie dochodzi kary umownej za zwłokę w oddaniu przez pozwanego instalacji elektrycznych przepompowni.

Naprawy samochodów miały charakter wszechstronny tj. wykonywane były prace dotyczące napraw silników, gaźników, pomp wtryskowych, mechaniki samochodowej oraz instalacji elektrycznej. (...)K. B. pracował nadto w Usługowo – (...) w G. w okresie od dnia 12.12.1985 r. do dnia 29.02.1996 r. na stanowisku kierowcy i montera instalacji gazowej. (...)(...)naprawy gaźników, pomp, silników, podzespołów, instalacji elektrycznych a zależnie od potrzeb wykonywał prace naprawcze w kanale. (...)Prace te nie były jednak wykonywane stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, gdyż poza nimi skarżący wykonywał szereg innych prac naprawczych – naprawiał podzespoły, instalacje elektryczne, przygotowywał części do zamontowania.