Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Za okres ten nie przedstawiono Prezesowi Urzędu do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej. (...)(...)i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, - wypracowanie(...)(...)(...)pozyskane środki przeznacza na rozwój instalacji odnawialnego źródła energii wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i(...)(...)Naruszenie to odnosiło się do całego wolumenu energii elektrycznej objętego obowiązkami określonymi ustawą o odnawianych źródłach energii .

(...)5 dla nadzorowania wykonywanych robót elektrycznych wyznaczono inspektora nadzoru K. Z.(...)dokumentację zamienną – w branży elektrycznej; 6 w §10 pkt 5(...)branżach, w tym w branży elektrycznej, w tej ostatniej na kwotę(...)branżach, w tym w branży elektrycznej oraz za roboty zaniechane, końcowe(...)(...)(...)nastąpiły istotne zmiany w branży elektrycznej, były powód wykonywał prace dodatkowe, a przedstawiciele pozwanego zapewniali go o zapłacie. Dostrzec trzeba też zapisy w notatkach służbowych z 8 czerwca 2017 r. (k. 1254) i 13 lipca 2017 r. (k. 1255), sporządzonych z udziałem pozwanej i inwestora, z których jednoznacznie wynika konieczność zmiany dokumentacji prac elektrycznych. (...)Zmiana projektu w trakcie realizacji umowy naraziła powoda na konieczność wykonania prac, których wcześniej nie przewidział, o wartości odpowiadającej sumie oszacowanej przez biegłego.

Wystąpiły kolejne kaskadowe opóźnienia w zakresie montażu i uruchamiania poszczególnych instalacji np. elektrycznej, przeciwpożarowej, które były specjalistyczne i wymagały pracy wysokiej klasy pracowników. (...)W dniu 7 września 2010 roku Gmina M. S. zawarła z J.W. (...) Spółką Akcyjną w Z. umowę nr (...) na podstawie, której J.W. (...) Spółka Akcyjna w Z. zobowiązała się do opracowania projektu przebudowy dróg w rejonie inwestycji, a następnie jej wykonania. (...)J.W. (...) Spółka Akcyjna w Z. świadomość konieczności wykonania nowego projektu przebudowy dróg miała od 2018 roku. (...)Analogicznie prezentuje się sytuacja z zejściem firmy elektrycznej ( I. ), co nastąpiło 13 lipca 2020 roku, a więc niemal rok po ustalonym terminie wykonania przedmiotu umowy deweloperskiej.

Przedstawiona przez stronę pozwaną dokumentacja instalacji elektrycznej zajezdni samochodowej przy ul. (...) w Ł. (w latach 60-tych XX wieku) oraz projekt remontu linii napowietrznej na ul.(...)(...)(...)lat 60-tych XX wieku) oraz projekt remontu linii napowietrznej z 2007 roku. (...)Należy raz jeszcze wskazać, że pozwana nie przedstawiła jakiejkolwiek dokumentacji obejmującej projekt wykonania i eksploatacji przyłącza przebiegającego nad nieruchomością powoda. (...)W aktach sprawy nie można zaś doszukać się dowodów wskazujących zarówno na datę budowy linii przebiegającej przez nieruchomość powoda, jak również rozpoczęcie przesyłu energii elektrycznej.

Zgodnie z tą umową powód wykonać miał dla pozwanych projekt hali, a następnie wyprodukować elementy hali, dostarczyć je do miejsca wskazanego przez inwestora, tj. pozwanego ad. 3 – (...) Spółki jawnej pod adresem R. , (...)-(...) K. (§ 1 pkt 1 i 4 umowy), a następnie w tymże miejscu zamontować. (...)(...)dymnych – po dostarczeniu energii elektrycznej, zaś montaż stężeń połaciowych – po naprawieniu przez pozwanego ad. 3 uszkodzonego przez niego rusztowania. (...)Nadto świadek pytany o szczegóły wykonania fundamentów hali zapewniał o zgodności wykonania z projektem budowlanym, po czym zapytany o szczegóły zaczął zasłaniać się niepamięcią. (...)Ponadto nie ma również racji skarżący powołując się w uzasadnieniu do niniejszego zarzutu na uzasadnienie projektu ustawy, z którego ma wynikać że intencją prawodawcy było dopuszczenie możliwości podnoszenia zarzutów potrącenia opartych o oświadczenia o potrąceniu złożonych przed powstaniem sporu.

Pozwana zakwestionowa 3 a tak¿e zu¿ycie energii elektrycznej w wysokoœci wynikaj 1 cej z za 31 czonej do pozwu noty, wskazuj 1 c, i¿ jest to kwota nadmierna, wrêcz niemo¿liwa do zu¿ycia. (...)(...)1 ce utrzymanie sprawnoœci technicznej instalacji elektrycznej oraz us 3 ugi pogotowia awaryjnego w nieruchomoœci przy ul. (...) . (...)Zdaniem (...) , brak by 3 o równie¿ podstaw do uwzglêdnienia powództwa w odniesieniu do ¿ 1 dania zap 3 aty kwoty 22.482,07 z 3 z tytu 3 u nieopomiarowanego zu¿ycia energii elektrycznej. (...)Z zeznañ œwiadka D. Z. wynika, ¿e przedmiotowa nota zosta 3 a wystawiana na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy energii elektrycznej w ca 3 ym roku 2015.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy zostały przygotowane na zlecenie pozwanego Miasta i dostarczone wykonawcy. (...)Za realizację instalacji elektrycznej w budynku odpowiadała firma (...) , która na skutek nieporozumień z wykonawcą zeszła z placu budowy, co spowodowało dodatkowe opóźnienia w realizacji inwestycji. (...)Ponadto, I. zapytaniem do projektu (...) czerwca 2013 r. zgłosił Zamawiającemu kolizję instalacji lodowej i skroplin z kanałami wentylacyjnymi i instalacjami wodnokanalizacyjnymi. (...)Odnosząc się z kolei do kwestii rozbudowy systemu SAP, to zwrócić należy uwagę, że Miasto Z. przekazało I. zmienioną wersję projektu z prośbą o dostosowanie wykonanej już instalacji do nowych wytycznych.

(...)zobowiązał się do: a wykonania projektu wykonawczego z opisem i niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie inwentaryzacji, projektu architektonicznego i projektu instalacji szczegółowo określonych w Załączniku nr(...)o Roboty Budowlane; c wykonania projektu powykonawczego zgodnie z Załącznikiem nr(...)(...)Mogą się na nie składać takie elementy jak: ⚫ koszty projektów wnętrz oraz branżowych dotyczących wynajmowanej(...)w zabudowie wykonanie elementów indywidualnej instalacji ( np. elektrycznej, klimatyzacji, wentylacji, telefonicznej, alarmowej itp. Prace odbywają się zgodnie z projektem zatwierdzonym przez wynajmującego, ale odpowiadającym standardowi przyjętemu przez najemcę. (...)Wynajmujący mógł odmówić akceptacji projektu tylko z powodu ważnej przyczyny.