Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Pozwany pobrał od powoda zaliczki na poczet wynagrodzenia oraz kwoty na zakup materiałów i instalacji . (...)Całkowita wartość budynku mieszkalnego z uwzględnieniem wszystkich robót i zużytego materiału w stanie na datę opuszczenia placu budowy przez pozwanego wynosi 254.426,57 zł w tym roboty budowlane 234.965,49 zł, roboty instalacji sanitarnych 12.955,05 zł, instalacje elektryczne (...) ,03 . (...)Pozwany niezasadnie powołuje się na uzgodnienia z inwestorem co do odstępstw od projektu. (...)Uszczerbek powoda powiększała konieczność przeprowadzenia napraw do stanu zgodnego z projektem .

Jeszcze przed zawarciem umowy, we wrześniu 2008 roku pozwana wysłała powodowi projekty dokumentacji potrzebnej do zawarcia umowy,(...)na rozdrabniacz słomy oraz kilka projektów umów. (...)W dniu 10 kwietnia 2009 roku serwis sprzedającego, w ramach udzielonej gwarancji dokonał naprawy osłony koła zębatego oraz wymiany elementów układu elektrycznego. W sporządzonej notatce służbowej wskazano, że naprawiono osłonę koła zębatego, które pracuje prawidłowo oraz wskazano, że w związku z problemem zasilania obiektu w energię elektryczną nastąpiło uszkodzenie elektrycznego układu startu szarpaka, co powodowało wyzwolenie zabezpieczenia termicznego. (...)W układzie transportu pneumatycznego występuje więc zagrożenie wybuchem, ponieważ nieuzyskanie stałej koncentracji transportowej na poziomie 0,5 kg/m 3 grozi wybuchem w instalacji.

Prezydent Miasta Ś. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na(...)wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami przy ul. (...) w Ś. – działka nr (...) . (...)(...)którą Prezydent Miasta Ś. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwanemu pozwolenia(...)wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami przy ul. (...) w Ś. – działka nr (...) . (...)I. K. k.150, J. J. k.152, L. G. k.183), poduszka elektryczna (zeznania śwd. (...)Mała spawarka elektryczna nie stanowiła natomiast własności powoda.

Uporządkowania wymagała też instalacja elektryczna, zwłaszcza nieopisane szafy - rozdzielnie. (...)Powód położył wykładzinę zgodnie z tym co było w projekcie. (...)Faksem z dnia 25.02.2010 r. wykonawca poinformował zamawiającego, że nadal zajęta jest część oddziału neurologii, głównie OIOM, w związku z czym nie może prowadzić robót związanych z instalacjami: gazów medycznych, elektrycznych, niskoprądowych, centralnego ogrzewania. (...)Drugą kwestią był nieporządek w szafach elektrycznych, które nie były opisane i w instalacji elektrycznej, co wymagało uporządkowania przed przystąpieniem do tynkowania.

Gromadził niezbędne pozwolenia, projekty. (...)W związku z budową małżonkowie ponieśli koszty w wysokości 11 324 zł, na które składały się następujące kwoty: 3 050 zł (projekt budowlano-architektoniczny), 120 zł (wypis z(...)(...)Dodatkowo inwestorzy ponieśli koszty sporządzenia projektów : budowlanego konstrukcyjnego, instalacji elektrycznej i sanitarnej, budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego, projektu zjazdu na działkę oraz opłatę za ustanowienie i wykreślenie hipoteki umownej na rzecz banku.

(...)10A, 10B i 11 oraz instalacji elektrycznych pompowni 21/146, naliczona kara stanowi więc kwotę 620.750,37 zł. (...)Powódka wyjaśniła dodatkowo, że naliczyła karę za opóźnienie w przekazaniu projektów wykonawczych (nie budowlanych), a projekty te (jak wynika z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do umowy) dla zadań 10 i 11 miały być przekazane do dnia 30 października 2008 roku. (...)Okoliczności z tym związane pozostają jednak bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, ponieważ powódka – jak ostatecznie wyjaśniła w piśmie procesowym z dnia 19 grudnia 2011 roku – nie dochodzi kary umownej za zwłokę w oddaniu przez pozwanego instalacji elektrycznych przepompowni. (...)Uniemożliwiało to wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w terminach określonych w harmonogramie.

(...)drewniany (rekreacji indywidualnej) wraz z instalacjami zewnętrznymi wodno-kanalizacyjnymi i energetycznymi, zgodny z projektem zatwierdzonym decyzją Starosty (...) z dnia 18 stycznia 2006 r. nr (...) . (...)(...)nieruchomości, w tym za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, na rzecz operatora telewizji kablowej/telefonu/radia/Internetu, zarząd nieruchomością, dozór oraz ubezpieczenie. (...)(...)nieruchomości, w tym za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, na rzecz operatora telewizji kablowej/telefonu/radia/Internetu, zarząd nieruchomością, usługi, dozór oraz ubezpieczenie.

Podstawą wyroku były następujące ustalenia: P. P. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług elektrycznych pod nazwą (...) w L. . (...)W oddalonej od L. o 63 km K. wnioskodawca prowadzi magazyn z częściami do instalacji elektrycznych - przewodami, listwami, wiertarkami. (...)Wnioskodawcy podali, iż w dniu 5 sierpnia 2014 r. zajmowała się instalacją programu (...) i wprowadzaniem potrzebnych danych firmy. (...)W konsekwencji Sąd uznał za sporządzone dla pozoru umowę z dnia 1 sierpnia 2014 r., zakres obowiązków, listy obecności skarżącej oraz projekty wykonywanych przez nią prac w zakresie, w jakim miały one potwierdzać faktyczne świadczenie pracy na rzecz wnioskodawcy.